施工委托合同(专业18篇)
在签订施工合同之前,双方应该充分了解合同条款,确保自身权益不受损失。以下是一些精选的施工合同范文,供大家参考和学习之用。
委托施工合同
委托单位(甲方):
施工单位(乙方):
甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则,为明确双方责任,经双方协商签订本合同。
一、项目名称:
二、施工期限:本工程自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。
三、工作内容:
乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,共三条测线,约20xx个测点。
四、质量与验收。
要求乙方物理点合格率达到95%。
五、费用及结算。
施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交7天内,甲方按实际工作面积一次结算。
六、甲方责任。
1、按照合同约定及时拨付资金。
2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。
3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。
4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
6、按有关规定参加竣工验收交接工作。
七、乙方责任。
1、接受甲方委托的监理单位的监理。
2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。
3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。
5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
八、违约责任。
违约方按5%支付违约金。
九、争议解决。
本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。
(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。
十、本合同一式____份,甲乙双方各执________份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
施工委托合同
甲方(委托方):____(以下简称甲方)。
乙方(受托方):____(以下简称乙方)。
一、总则。
1.1甲方自愿将配电工程的施工工作委托给乙方并依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》等相关法律,就本项有关事项,甲、乙双方本着平等互惠的原则,通过友好协商达成一致为明确双方的`责任、权利和义务,特签署本合同。
二、甲方责任。
2.1按时提供施工图纸,及时组织审查设计变更。
2.2按照第三页协议书约定的付款方式足额支付各笔款项。附件一:____项目清单(工程施工预算书)。
2.3组织对项目进度、质量等的抽查工作。
三、乙方责任。
3.1乙方应严格按照实际方案和国家有关施工标准进行施工。
3.2未按设计方案进行施工,由甲方或供电部门提供整改意见,乙方应立即按设计方案进行整改,直至合格。
3.3交工应具备:____。
(1)全部工作量已按设计要求完成。
(2)全部性能指标测试已经完成,符合相关验收规范及要求。
(3)因不可抗拒力除外。
4.1委托书共分为三份:____。
(2)设备采购委托书。
(3)工程施工委托协议书各一份。双方各执一份。
4.2自签订之日起生效,工程完工后该委托书自行终止。
4.3未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________。
_________年____月____日_________年____月____日。
委托施工合同
08日竣工,在该工程质量保修期内,室外水泥场地出现不同程度翻砂、起灰和为了确保质量甲方委托巢湖市负责施工,经甲乙双方协商达成如下协议:
巢湖市苏湾交警中队室外场地沥青砼地坪,厚度50mm,包工包料包质量。
二、甲方责任、权利和义务。
1、做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。
2、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。
三、乙方责任、权利与义务。
1、乙方接受甲方委托施工本工程,必须履行合同的有关条款,按合同的规定全面完成各项工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任,负责协调业主与监理部门关系。
2、负责工程施工质量、施工安全、文明施工等全部工作,并承担由此发生的全部费用。
3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工,按合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当,出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时,则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。若发生安全事故,由乙方承担责任并负责理赔。
4、乙方有义务按甲方要求,配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。
5、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。
6、乙方保证不拖欠民工工资,否则,甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。
四、有关费用事项。
1、乙方必须在拾个工作日内完成工作;。
2、甲方按60元/m2支付工程款,总工程款按照实际完成面积计算;。
3、施工完工后一个月内,甲方付清全部工程款;。
4、工程款一次性结清,乙方不提供税票。
五、特别约定。
为维护本公司的良好信誉,若因乙方管理不当,导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题,由此造成的`经济责任由乙方承担。
六、本协议如有未尽事宜,双方另行商订补充协议。
七、本协议一式两份,甲方双方各执一份。
甲方代表:_________________:_________________。
双方签订协议日期:_________________
委托施工合同
委托单位(甲方):
施工单位(乙方):
甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法。
一、项目名称:阳泉西环高速公路隧道物探工程。
二、施工期限:本工程自_20xx_年12月10日至_20xx年12_月24日。
三、工作内容:
乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,
四、质量与验收。
要求乙方物理点合格率达到95%。
五、费用及结算。
施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交。
六、甲方责任。
1、按照合同约定及时拨付资金。
2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。
3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。
4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决。
6、按有关规定参加竣工验收交接工作。
七、乙方责任。
1、接受甲方委托的监理单位的监理。
2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。
3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。
5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
八、违约责任。
违约方按5%支付违约金。。
九、争议解决。
本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。
(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。
十、本合同一式__陆__份,甲乙双方各执___叁_____份。
委托施工合同
发包人:(简称“甲方”)。
分包人:(简称“乙方”)。
经双方友好协商,甲方同意将____市______县“______乐里,时代新都”消防安装工程委托给乙方施工,为明确双方的权利与义务,确保工程如期按质按量顺利完成,特签订以下协议条款,以资共同遵守。
一、工程概况。
1、工程名称:____市______县“______乐里,时代新都”(含地下室部分)。
2、工程地点:____市______县。
二、劳务安装的范围及内容:
喷头安装、消防箱安装、水泵房安装火灾自动报警系统。
该工程施工工期暂定为天,合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延:
1、由于甲方及土建原因造成;
2、原工程的设计变更;
3、甲讲话春贤条款规定支瓒用度和由此造成的损失。
4、不可抗力的事件。
四、承包方式及工程造价:
1、承包方式:包清工加施工机具;
2、劳务分包暂定价为税后人民币:11万元整(叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整)。
3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容,用度另性协商。
五、劳务费支付方法及结算方式:
1、合约签定后甲方即付进场费:30000元;
2、工程完成至90%时,甲方支付全部劳务费的80%;
4、工程结算:实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价;
其中:喷头安装50元/个(带管)。
消防箱安装250元/个(带环管)。
水泵房按图纸整套4800元/套(另算)。
备注:室外连环管另算。
六、技术资料及其它。
1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。
七、材料和设备供给:
1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材,如:冲击钻的钻头等。
2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全治理的有关规定,必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检验和维护。
八、双方责任:
甲方:
1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料;负责向乙方提供施工用水、用电;按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。
2、委托代表队工程进度、质量进行都督,检查隐蔽工程,板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。
3、对乙方的现场施工进行配合,协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。
4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方;并对合约外工程量进行签证。
5、负责做好施工过程各原始资料记录,标志竣工图及收集、整理竣工资料,并装订成册。
6、对乙方的施工分歧格项出具限期整改通知单,并对乙方施工分歧格项衍生施工材料的浪费进行处罚。
7、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证,并把签证用度在工程结算时一并支付。
8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。
乙方:
1、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工治理,做好各项施工预备工作;安全、文明施工,付出乙方有关现场治理人员和指导、监视、协调。
2、合同签订后即进场施工,样安装国家有关消防安装的技术规范施工,确保工作质量。
3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求,应负责无偿修理或返工;对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单,应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。
4、因工程仅对需要安排加班施工的,与甲方进行协商。施工中,碰到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的,首先告知甲方,经甲方协商同意后方可施工。
5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员(电工和焊工)各一名,并持有有效证件到甲方项目部备案。
6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠,符合建筑相关安全治理要求。
7、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全治理规定。对遵章守纪者归于表扬,对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改、处罚,直至推出现场。
8、对承包人在施工中的安全隐患,在发包人多次发出指令要求更改,而承包人拒不执行的情况下,发包人有权勒令承包人停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担,并赔偿发包人的所有损失。
12、发包人的事先同意,承包人不得将合同或合同的任何部分,以任何形式转包或再次分包。
九、工程质量标准及保修期限:
1、该消防系统的安装质量,必须符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的使用功能稳定、可靠。
2、验收合格之日起,乙方对该工程总体保修一年。
3、保修期内,属安装施工问题的,由乙方负责检验并承担用度;不可抗力因素照成的设备和系统损坏的,乙方提供有偿维修服务,机具和设备有甲方自理。
十、违约责任:
甲方未能按合同履行自己应负的责任,除竣工日期顺延外,按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失;疑犯更不能按合同规定日期交付使用,按合同法有关规定赔偿甲方损失。
十一、纠纷处理:
双方履行本合同时,如发生纠纷应采取有好协商的方式解决,协商不成双方可以到当地人民法院起诉。
十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
本合同在双方签字后生效,在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效;合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商,约定协议与本合同同具法律效力。
十三、甲方工作:
(1)、对乙方人员进行施工技术交底及三级安全教育。
(2)、在施工地点为乙方提供施工和生活便利条件。
(3)、负责按时共给施工所需全部材料。
十四、乙方工作:
1、遵守公司的有关规章制度,服从甲方施工治理人员的工作安排。
2、按图及国家及当地消防主管部分有关标准规范进行施工,如有更改必须经甲方治理人员签字。
3、遵照《建筑工程安全操作规程》所规定的条列。所有施工人员,均要经三级安全教育方可上岗。电工.焊工等特殊工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失,由乙方责任赔偿。
4、乙方应保护施工场地整洁,当天施工留下的垃圾当天清理干净。
5、乙方施工的工程质量必须达到合格以上,以当地有关消防主管部分验收为准。
6、在钻孔施工中应做好防护措施,尽量避免将墙面腻子弄脏,在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。
7、施工后期孔洞修补时,应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。
十五、其它。
(1)、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具,在确保工程质量条件下节约材料,若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复,工期不延。
(2)、若乙方施工人员中途退场或无故停工,甲方有权停付人工费,所造成损失均由乙方负责。
(3)、乙方必须确保工期,若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。
十六、甲方的所有设备、构件、工具、材料等,乙方只能使用,而无权进行挪用、转借、及变卖等,一旦发现乙方有上述行为,甲方有权扣除乙方十倍之工程款,及开除相关人员。
十七、甲方的所有设备、构件、工具、进场交付乙方使用,乙方必须签字认可,待工程结束时,所有设备、构件、工具、必须如数退还甲方,如有丢失或人为损坏,乙方需对甲方进行赔偿。
十八、本协议自甲乙双方代表签字及盖章后开始生效。
甲方:(签章)。
乙方:(签章)。
施工委托合同
甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则,为明确双方责任,经双方协商签订本合同。
阳泉西环高速公路隧道物探工程。
本工程自20___年12月10日至20__年12月24日。
乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,共三条测线,约20__个测点。
要求乙方物理点合格率达到95%。
施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交7天内,甲方按实际工作面积一次结算。
1、按照合同约定及时拨付资金。
2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。
3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。
4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
6、按有关规定参加竣工验收交接工作。
1、接受甲方委托的监理单位的监理。
2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。
3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。
5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
违约方按5%支付违约金。
本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。
(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):
____年___月____日____年___月____日。
委托施工合同
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。()如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元,大写:_________________万元)。
2、居间报酬结算方式:_________________。
居间报酬总金额为人民币万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的____%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
1、本合同签字生效后,如果至___年___月___日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。
甲方:
乙方:。
委托施工合同
委托单位(甲方):
施工单位(乙方):
甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则,为明确双方责任,经双方协商签订本合同。
一、项目名称:阳泉西环高速公路隧道物探工程。
二、施工期限:本工程自_20xx_年12月10日至_20xx年12_月24日。
三、工作内容:
乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,共三条测线,约20xx个测点。
四、质量与验收。
要求乙方物理点合格率达到95%。
五、费用及结算。
施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交7天内,甲方按实际工作面积一次结算。
六、甲方责任。
1、按照合同约定及时拨付资金。
2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。
3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。
4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
6、按有关规定参加竣工验收交接工作。
七、乙方责任。
1、接受甲方委托的监理单位的监理。
2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。
3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。
5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
八、违约责任。
违约方按5%支付违约金。。
九、争议解决。
本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。
(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。
十、本合同一式__陆__份,甲乙双方各执___叁_____份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
委托施工合同
委托方(以下简称甲方):
受托方(以下简称乙方):
江苏禹王水利建设工程有限公司(以下称称甲方)于2011年12月5日与业主武鸣县水利工程管理站签订了武鸣县2011年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段(定罗水库)工程施工承包合同(以下简称主合同)。现甲方委托(以下简称乙方)负责施工,经甲乙双方协商达成如下协议:
江苏禹王水利建设工程有限公司与业主武鸣县水利工程管理站签订武鸣县2011年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段(定罗水库)施王承包合同的全部内容。
二、甲方责任、权利和义务。
1、与业主签订合同(包括随后可能签订的补充合同)。
2、组建工程项目经理部。项目经理部作为甲方的派出机构,到施工现场具体履行甲方职责,对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理。
3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查,对发现的问题提出整改措施,并督促乙方实施。
4、审核施工组织设计和有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。
5、做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于业主或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。
6、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。
7、项目经理部印章由乙方管理,甲方监督使用。
三、乙方责任、权利与义务。
1、乙方接受甲方委托施工本工程,必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款,按主合同的规定全面完成各项承包工作,并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任,负责协调业主与监理部门关系。
2、负责工程施工、竣工和保修的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作,并承担由此发生的全部费用。
3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工,按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当,出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时,则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的,乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故,由乙方承担责任并负责理赔。
4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员,并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。每月10日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认,甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决,甲方不承担任何责任。
5、负责为本工程相关人员办理建筑意外伤害保险,保险发票及有关协议交甲方保管。
6、未经甲方许可不得直接从业主处领取工程款。如有业主代扣款项,乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则,甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款。
7、乙方有义务按甲方要求,配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。
8、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。
9、乙方保证不拖欠民工工资,否则,甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。
10、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动,否则,甲方有权追究乙方的相关法律责任。
四、有关费用事项:乙方必须在甲方与业主合同签订后拾个工作日内完成以下工作:向甲方交纳合同履约担保金(如果乙方要申请预付款同样要交纳预付款履约担保)、到劳动部门交纳农民工工资保障金。
1、甲方按与业主结算总价的叁%收取工程管理费。
2、施工期间及完工后一个月,甲方按以下标准向乙方收取。
(1)公司委派管理人员1名:5000元/月·人。广西区域的交通费、通讯费等由乙方另行据实支付。来往公司总部(江苏)的交通费采取协商包干使用方法,按合同期内3次往返,每次4000元,合计120xx无包干。
(2)根据实际需要,安排驻项曰部工地现场人员。项目经理,工资按5000元/月·人发放;其余人员按4000元/月·人发放。甲方派驻项目部人员的交通、通讯费及其他费用由乙方另行据实支付。
(3)甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。
4、每次支付工程款,乙方交完营业税,企业所得税及资源税后,甲方并扣除3%管理费用后余款及时拨付给乙方作为施工费用。农民工工资发放表、管理人员工资发放表)才能领取工程款。
五、特别约定。
为维护本公司在广西的良好信誉,若因乙方管理不当,导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题,导致业主或市级水利主管部门通报,通报一次罚乙方1万元。导致水利厅通报,通报一次罚乙方2万元。造成广西自治区水利厅投标管理站停止本单位在广西区的经营活动,罚乙方5元。由此造成的经济责任由乙方承担。
六、本协议如有未尽事宜,双方另行商订补充协议。
七、本协议一式两份,甲方双方各执一份。
施工委托合同
建设单位:____公司(以下简称甲方)。
承包单位:____公司(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等互利的基础上,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:。
一、工程概况。
1、工程名称:____临清豪翰商贸城一期10kv配电工程施工。
2、工程地点:____新华路与纬八路交汇处西北角。
二、承包方式及范围。
1、供电系统设计。
3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10kv1013南华线9号杆t接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630kva箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630kva的箱变及电缆施工属于改线工程,乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。
4、整理工程施工验收资料。
5、协调与供电部门的关系,办理施工验收手续。
三、工期。
20________年7月15日至20________年8月15日。
四、工程造价及付款方式。
该工程实行包干价:____总造价人民币68万元整(含税),大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。
总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。
付款方式:。
1、合同签订后2日内,甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;。
2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后,甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。
3、剩余5%作为质保金,从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修,甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。
五、箱变技术要求。
2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等,所有柜体内外必须要有标示牌;。
3、每组箱变内部低压出线为6路400a+2路250a,低压柜体之间用母排连接;。
6、母排要求铜母排,国家标准t2铜排,质量标准参照国家标准规范要求;。
7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。
六、安装质量标准。
1、甲乙双方约定本工程施工质量标准:____按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。
2、乙方提供的材料、设备质量标准:____执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的'有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的,乙方承担赔偿责任。
3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。
5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象,甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外,并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。
七、双方责任。
甲方责任:____。
1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。
2、施工现场必须具备施工条件,否则因此造成的工期拖延,乙方不负责。
3、及时支付工程款。
乙方责任:。
3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。
4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工,严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定,确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过,乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期,每拖延一天按合同总造价的3‰,给甲方赔偿损失。
5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630kva的配电施工工程,须协助甲方将壹630kva箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。
八、质保期。
箱变、高压分接箱质保期二十年,其它质保期两年。
在质保期内,乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的,应给予甲方相应的赔偿。
十、合同生效。
合同生效时间:____20________年7月15日。
本合同双方签字后生效。本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。
开户银行:____建行临清支行。
银行账号:____37001856808050153641。
委托施工合同
本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:
工程内容:1#—4#锅炉硝石灰管道改造。
工程地址:________再生能源利用中心主厂房0米。
包工包料。
1。乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。
2。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
1。材料费:
2。人工费:元整。
3。税费:3。5%。
总计:111207。65元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
本合同一式___2__份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜,双方协商解决。
委托施工合同
为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
________________________________。
土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。
2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。
3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。
1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到________级。
2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
3.乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物,做好文明施工。
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于________个工作日内结算完毕。
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
1.期限:以工程竣工验收合格之日起计算,绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
2.质量要求:大树及时支撑固定,栽植后及时浇水,及时中耕除草、施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方代表(盖章)________。
乙方代表(盖章)________。
委托施工合同
委托方(以下简称甲方):
受托方(以下简称乙方):
江苏xx公司(以下称称甲方)于________年____月____日与业主____县水利工程管理站签订了____县________年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目标段(定罗水库)工程施工承包合同(以下简称主合同)。现甲方委托(以下简称乙方)负责施工,经甲乙双方协商达成如下协议:
江苏xx公司与业主____县水利工程管理站签订____县________年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目标段(定罗水库)施王承包合同的全部内容。
二、甲方责任、权利和义务。
1、与业主签订合同(包括随后可能签订的补充合同)。
2、组建工程项目经理部。项目经理部作为甲方的派出机构,到施工现场具体履行甲方职责,对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理。
3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查,对发现的问题提出整改措施,并督促乙方实施。
4、审核施工组织设计和有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。
5、做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于业主或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。
6、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。
7、项目经理部印章由乙方管理,甲方监督使用。
三、乙方责任、权利与义务。
1、乙方接受甲方委托施工本工程,必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款,按主合同的规定全面完成各项承包工作,并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任,负责协调业主与监理部门关系。
2、负责工程施工、竣工和保修的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作,并承担由此发生的全部费用。
3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工,按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当,出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时,则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的,乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故,由乙方承担责任并负责理赔。
4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员,并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。每月____日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认,甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决,甲方不承担任何责任。
5、负责为本工程相关人员办理建筑意外伤害保险,保险发票及有关协议交甲方保管。
6、未经甲方许可不得直接从业主处领取工程款。如有业主代扣款项,乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则,甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款。
7、乙方有义务按甲方要求,配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。
8、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。
9、乙方保证不拖欠民工工资,否则,甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。
10、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动,否则,甲方有权追究乙方的相关法律责任。
四、有关费用事项:乙方必须在甲方与业主合同签订后拾个工作日内完成以下工作:向甲方交纳合同履约担保金(如果乙方要申请预付款同样要交纳预付款履约担保)、到劳动部门交纳农民工工资保障金。
1、甲方按与业主结算总价的叁%收取工程管理费。
2、施工期间及完工后一个月,甲方按以下标准向乙方收取。
(1)公司委派管理人员1名:5000元月人。____区域的交通费、通讯费等由乙方另行据实支付。来往公司总部(江苏)的交通费采取协商包干使用方法,按合同期内3次往返,每次4000元,合计1无包干。
(2)根据实际需要,安排驻项曰部工地现场人员。项目经理,工资按5000元月人发放;其余人员按4000元月人发放。甲方派驻项目部人员的交通、通讯费及其他费用由乙方另行据实支付。
(3)甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。
4、每次支付工程款,乙方交完营业税,企业所得税及资源税后,甲方并扣除3%管理费用后余款及时拨付给乙方作为施工费用。农民工工资发放表、管理人员工资发放表)才能领取工程款。
五、特别约定。
为维护本公司在广西的良好信誉,若因乙方管理不当,导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题,导致业主或市级水利主管部门通报,通报一次罚乙方1万元。导致水利厅通报,通报一次罚乙方2万元。造成广西自治区水利厅投标管理站停止本单位在____区的经营活动,罚乙方5元。由此造成的经济责任由乙方承担。
六、本协议如有未尽事宜,双方另行商订补充协议。
七、本协议一式两份,甲方双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
施工委托合同
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》|《中华人民共和国价格法》,以及其他有关法律法规规定的原则,甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
第一条工程概况。
1、工程名称:____。
2、工程地点:____。
3、施工内容:____(见工程预算表)。
4、承包方式:____包工包辅材形式(辅材详看附件)。
5、工程总价:____大写(人民币),双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部分的工程款按实另计。
6、工期:____自年至年日竣工。工期共(开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。)。
第二条材料供应的约定:____。
1、甲方提供的材料:____详见附件二《甲方提供材料》。
(1)甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,因材料、设备质量不合格而影响工程质量的,其返工费用由甲方承担,且工期顺延。
(2)由甲方采购供应到工场或工地现场的'材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场,甲、乙双方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
第十一条附则。
1、本合同一式,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):____联系地址:____电话:____签订日期:____年月
乙方(签章):____地址:____电话:____签订日期:____年月日日
委托施工合同
受委托方(乙方):上海__电力工程有限公司。
本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:
一:工程概况。
工程内容:1#—4#锅炉硝石灰管道改造。
工程地址:__再生能源利用中心主厂房0米二:承包方式。
包工包料。
三:工期:
月日——年月日。四:工程质量。
1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。
2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
五:工程合同价款(建安票)。
1.材料费:2.人工费:元整。
3.税费:3.5%。
总计:111207.65元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。
六:合同生效与终止。
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
七:合同份数。
本合同一式___2__份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表:代表:地址:地址:电话:电话:
委托施工合同
建设单位:(以下简称甲方)。
承包单位:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等互利的基础上,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:。
一、工程概况。
1、工程名称:临清豪翰商贸城一期10kv配电工程施工。
2、工程地点:新华路与纬八路交汇处西北角。
二、承包方式及范围。
承包方式:包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围:
1、供电系统设计。
3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10kv1013南华线9号杆t接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630kva箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630kva的箱变及电缆施工属于改线工程,乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。
4、整理工程施工验收资料。
5、协调与供电部门的关系,办理施工验收手续。
三、工期。
____年7月15日至____年8月15日。
四、工程造价及付款方式。
该工程实行包干价:总造价人民币68万元整(含税),大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。
总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。
付款方式:。
1、合同签订后2日内,甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;。
2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后,甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。
3、剩余5%作为质保金,从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修,甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。
五、箱变技术要求。
2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等,所有柜体内外必须要有标示牌;。
3、每组箱变内部低压出线为6路400a+2路250a,低压柜体之间用母排连接;。
6、母排要求铜母排,国家标准t2铜排,质量标准参照国家标准规范要求;。
7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。
六、安装质量标准。
1、甲乙双方约定本工程施工质量标准:按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。
2、乙方提供的材料、设备质量标准:执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的,乙方承担赔偿责任。
3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。
5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象,甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外,并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。
七、双方责任。
甲方责任:
1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。
2、施工现场必须具备施工条件,否则因此造成的工期拖延,乙方不负责。
3、及时支付工程款。
乙方责任:。
3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。
4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工,严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定,确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过,乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期,每拖延一天按合同总造价的3‰,给甲方赔偿损失。
5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630kva的配电施工工程,须协助甲方将壹630kva箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。
八、质保期。
箱变、高压分接箱质保期二十年,其它质保期两年。在质保期内,乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的,应给予甲方相应的赔偿。
十、合同生效。
合同生效时间:
本合同双方签字后生效。本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
委托施工合同
委托方(以下简称甲方):
受托方(以下简称乙方):
江苏禹王水利建设工程有限公司(以下称称甲方)于20xx年12月5日与业主武鸣县水利工程管理站签订了武鸣县20xx年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段(定罗水库)工程施工承包合同(以下简称主合同)。现甲方委托(以下简称乙方)负责施工,经甲乙双方协商达成如下协议:
江苏禹王水利建设工程有限公司与业主武鸣县水利工程管理站签订武鸣县20xx年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段(定罗水库)施王承包合同的全部内容。
1、与业主签订合同(包括随后可能签订的补充合同)。
2、组建工程项目经理部。项目经理部作为甲方的派出机构,到施工现场具体履行甲方职责,对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理。
3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查,对发现的问题提出整改措施,并督促乙方实施。
4、审核施工组织设计和有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。
5、做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于业主或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。
6、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。
7、项目经理部印章由乙方管理,甲方监督使用。
1、乙方接受甲方委托施工本工程,必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款,按主合同的规定全面完成各项承包工作,并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任,负责协调业主与监理部门关系。
2、负责工程施工、竣工和保修的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作,并承担由此发生的全部费用。
3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工,按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当,出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时,则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的,乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故,由乙方承担责任并负责理赔。
4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员,并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。每月10日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认,甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决,甲方不承担任何责任。
5、负责为本工程相关人员办理建筑意外伤害保险,保险发票及有关协议交甲方保管。
6、未经甲方许可不得直接从业主处领取工程款。如有业主代扣款项,乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则,甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款。
7、乙方有义务按甲方要求,配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。
8、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。
9、乙方保证不拖欠民工工资,否则,甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。
10、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动,否则,甲方有权追究乙方的相关法律责任。
乙方必须在甲方与业主合同签订后拾个工作日内完成以下工作:向甲方交纳合同履约担保金(如果乙方要申请预付款同样要交纳预付款履约担保)、到劳动部门交纳农民工工资保障金。
1、甲方按与业主结算总价的叁%收取工程管理费。
2、施工期间及完工后一个月,甲方按以下标准向乙方收取。
(2)根据实际需要,安排驻项曰部工地现场人员。项目经理,工资按5000元/月人发放;其余人员按4000元/月人发放。甲方派驻项目部人员的交通、通讯费及其他费用由乙方另行据实支付。
(3)甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。
4、每次支付工程款,乙方交完营业税,企业所得税及资源税后,甲方并扣除3%管理费用后余款及时拨付给乙方作为施工费用。农民工工资发放表、管理人员工资发放表)才能领取工程款。
为维护本公司在广西的良好信誉,若因乙方管理不当,导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题,导致业主或市级水利主管部门通报,通报一次罚乙方1万元。导致水利厅通报,通报一次罚乙方2万元。造成广西自治区水利厅投标管理站停止本单位在广西区的经营活动,罚乙方5元。由此造成的经济责任由乙方承担。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
委托施工合同
委托单位(甲方):
施工单位(乙方):
甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则,为明确双方责任,经双方协商签订本合同。
一、项目名称:阳泉西环高速公路隧道物探工程。
二、施工期限:本工程自_20___年12月10日至_20__年12_月24日。
三、工作内容:
乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,共三条测线,约20__个测点。
四、质量与验收。
要求乙方物理点合格率达到95%。
五、费用及结算。
施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交7天内,甲方按实际工作面积一次结算。
六、甲方责任。
1、按照合同约定及时拨付资金。
2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。
3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。
4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
6、按有关规定参加竣工验收交接工作。
七、乙方责任。
1、接受甲方委托的监理单位的监理。
2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。
3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。
5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
八、违约责任。
违约方按5%支付违约金。。
九、争议解决。
本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。
(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。
十、本合同一式__陆__份,甲乙双方各执___叁_____份。