屋面及防水工程施工方案(优质15篇)
施工过程中,需要合理安排施工顺序和施工流程,以确保项目的顺利推进。如何写好一篇施工总结?以下的施工范文可能会给你一些参考和指导,一起来看看吧。
屋面防水工程施工合同
施工单位: 法定代表人:
一、工程名称:
二、工程内容:项目以附后预算项目为准。
三、承包范围:
四、承包方式:
五、质量标准:合格。
六、合同价款:人民币大写______________(含施工安全措施费)。小写__________元。
七、工期:_______年____月____日至_______年____月____日。
八、甲方权利和义务。
1、协调提供施工用水、电源。
2、对乙方安全措施监督检查。
3、对乙方所进场的材料进行验收签证。对施工质量进行分项签证。参加工程竣工后的验收。
4、按照合同约定对乙方施工安全及工程质量实施全面的监督,若出现安全隐患和质量问题有权及时提出处理意见,乙方必须服从甲方管理。否则,甲方可对乙方实行经济处罚及停工处罚。
九、乙方责任:
1、遵守国家有关法律法规,施工期间若发生违法违规事件,一切责任由乙方承担;
3、服从甲方管理,按甲方要求随时保持文明施工现场;
4、施工所发生的水、电费由乙方承担。
5、施工过程中所有的施工用料进场后需报请甲方现场管理人员验收签证,方可使用。若未经甲方验收的材料按不合格材料处理,已使用的拆除全部已施工的工程量,未使用的在甲方的监督下全部清退出场,以上所发生的全部费用由乙方承担。甲方并对乙方处以不合格材料价值两倍的罚款。施工的每个分项完工后需经甲方验收签证后方可进行下道工序施工,否则按不合格分项处理。即拆除所有分项工程量进行重修,拆除重修费用由乙方承担。
十、结算付款办法:由乙方先垫资施工,施工完成并验收合格后,一次性付清全部合同款项。
十一、工程保修;工程竣工后一年内若出现质量问题由乙方在48小时内到场维修,费用由乙方承担。
十二、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
十三、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
建设单位(甲方): 施工单位(乙方):
代表: 代表:
主管单位:
_______年____月____日
屋面防水工程施工合同
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:
一、工程承包形式。
由乙方负责包工包料。
二、工程价格:
屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
三、施工材料及工程质量要求。
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8c,短边10c进行压缝。
四、施工中的安全责任。
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。
五、付款方式。
工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等________年后全部付清。
六、工程保修期限。
屋面防水保修期限为________年,(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。
八、开工日期
自________年____月____日起至本月____日止。
九、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一份。
甲方:___________有限公司。
代表人:___________。
________年____月____日。
屋面防水工程施工方案模板锦集
1、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
2、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。
3、附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材(sbs)施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围符合设计和屋面工程技术规范的规定。
4、铺贴卷材:卷材的层数、厚度符合设计要求。多层铺设时接缝错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的`材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。
5、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。
6、防水保护层施工:防水层表面涂刷银色反光涂料。
基本项目:
1、铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角处呈圆弧或钝角。
2、聚氨酯底胶涂刷均匀,无漏刷和麻点等缺陷。
3、卷材防水层铺贴、搭接、收头符合设计要求和屋面工程技术规范的规定,且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。
4、卷材防水层的保护层结合紧密、牢固,厚度均匀一致。
1、已铺贴好的卷材防水层,采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,做好后及时做防水层的保护层。
2、穿过屋面、墙面防水层处的管位,施工中与完工后不得损坏变位。
3、屋面变形缝、水落口等处,施工中进行临时塞堵和挡盖,以防落进材料等物,施工完后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管、口内畅通。
4、屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。
1、屋面不平整;找平层不平顺,造成积水。施工时找好线,放好坡,找平层施工中拉线检查,做到坡度符合要求,平整无积水。
2、空鼓:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓。铺贴卷材掌握好基层含水率,不符合要求暂不进行铺贴卷材,同时铺贴时做到平实,压边紧密,粘结牢固。3渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴操作,使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。
屋面防水工程施工合同
屋面防水工程施工合同由本站会员“zynzrx”投稿精心推荐,小编希望对你的学习工作能带来参考借鉴作用。
随着人们法律意识的加强,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编收集整理的屋面防水工程施工合同,希望对大家有所帮助。
甲方:
乙方:
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:
一、工程承包形式。
由乙方负责包工包料。
二、工程价格:
屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
三、
施工材料及工程质量要求。
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的.交接缝全部按长边8c,短边10c进行压缝。
四、施工中的安全责任。
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。
五、付款方式。
工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等________年后全部付清。
六、工程保修期限。
屋面防水保修期限为________年,(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。
八、开工日期
自________年____月____日起至本月____日止。
九、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一份。
甲方:xx有限公司。
代表人:
乙方:
________年____月____日。
屋面防水工程施工合同如果还不能满足你的要求,请在本站搜索更多其他屋面防水工程施工合同范文。
防水工程施工方案
发包单位:北京国佳德宇科技建筑有限公司(以下简称甲方)。
承包单位:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
一、工程名称与地址:财政部驻陕西省监察专员办(中财大厦)。
二、工程范围与内容:屋面4mmsbs防水,原保护层拆除,新做保护层。
三、承包方式:包工包料。
四、材料:品名规格等级。
五、工程造价:每平方米元,(包含辅料及人工费)竣工后按实际面积结算。施工面积为m2,总工程款为元整。
六、工程期限:开工20xx年xx月xx日。
竣工20xx年xx月xx日(遇雨顺延)。
七、结算方式:材料及人员入场经甲方确认符合合同要求付总工程款的,完工经验收合格后付,余作为质保金一年后一次付清。
八、甲、乙双方责权:
甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工,并经甲方开出的开工通知单。
2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。
4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
5、工程保修期三年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏,乙方不负其责。
九、其他约定:
施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工,双方协商价格。
2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。
3、施工期内,乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方也没有提出异议,施工所造成的伤亡,其经济损失由乙方自负。
4、施工期间甲方可进行材料抽检,在权威机构检测的费用由甲方承担。
5、未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。
6、本合同一式份,甲乙双方各执份,本合同自签订之日起长期有效。
甲方:北京国佳德宇科技建筑有限公司。
乙方:
法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:
地址:北京大丰台区成寿寺路5号鑫源国际大厦。
地址:
文档为doc格式。
屋面防水工程施工合同
发包方:_________(以下简称甲方)。
承包方:_________(以下简称乙方)。
甲方将位于连云港市住宅小区长年的防水维修项目委托给乙方,双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则就本项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:连云港市住宅小区所有防水维修工程。
2、工程地点:连云港市路住宅小区。
3、工程数量及部位:(以甲方所接的报修单和派工单为准)。
二、合作模式。
考虑维修工程涉及范围较广,我们采取先论证后定价,乙方包工包料的模式。
1、具体技术指标参照国家规定的《建筑防水工程技术规程》和行业标准,特殊问题以双方专家论证方案为准。
2、具体工程项目定价依据国家定额和行业标准,特殊问题以双方协商结果为准。
3、甲方的派工单和报修单及施工过程的协商内容为构成协议的一部分。
三、结算方式。
每项派工单工程竣工后,甲方经验收合格,支付乙方工程量90%的.工程价款,余款10%作质保金,保质到期无质量问题甲方全部付清。乙方收到甲方工程价款时,应向甲方开具税务发票(税收由甲方负责)。
六、工程工期与质量保修要求。
1、工程工期:
在乙方施工过程中遇到不可抗力如:雨雪天气大风雷电地质灾害等工期顺延。
2、质量保修要求:
(1)乙方保证施工时按《xx小区防水工程施工方案》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》及国家其他有关强制性规范施工,工程质量需达到合格标准。
(2)质量保修期内不渗漏水,但因房屋主体结构变化造成渗漏水的,不为质保质量问题。
(3)质保期为两年,在质保期内出现质量问题,由乙方免费维修合格,验收合格后,甲方将质保金付给乙方。
(4)乙方所有材料及施工工艺必须达到国家相关环境保护标准。
七、验收方式。
乙方竣工后,须向甲方提交竣工验收报告,甲方应积极组织验收,验收时间甲乙双方代表必须全面到场,有监理方的监理方必须到场。
八、甲方的权利和义务。
1、甲方职责。
(1)甲方驻现场代表为:同志负责甲方一切现场工作,监督检查乙方的施工安全、质量及施工进度。
(2)负责协调住户和周边关系,30平方米施工用房及用电用水的协调。
2、乙方职责。
(1)乙方驻现场代表为:同志负责乙方的一切现场工作。
(2)必须服从甲方的监督与管理。
(3)遵守国家级行业的有关规范,确保工程施工质量和施工安全。
(4)乙方在施工生产过程中如发生安全事故(包括乙方人员工伤、乙方人员人身及财产受到损害、乙方对他人人身及财产造成损害等)或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失及法律责任,并负责处理全部善后工作。
(5)乙方应做好施工现场保卫、保管工作,如发生工程材料、设备等丢失、损毁等事故,由乙方承担责任,甲方不负责任。生产资料入库后被盗丢失由甲方负责。
九、违约责任。
1、本合同中关于甲方违约的具体责任如下:
(1)甲方未按本合同支付工程款,应承担违约责任,未支付部分按同期银行贷款利率付两倍未支付款的利息。
2、本合同中关于乙方违约的具体责任如下:
(1)乙方接甲方维修通知需在48小时内处理,每延误一天处乙方违约金500元。
(2)工程质量缺陷,经乙方整改后仍不合格,甲方对该部分不予结算。
十、争议解决及诉讼管辖。
双方约定,未尽事宜及在履行合同过程中产生争议时可以协商解决,也可以起诉,诉讼管辖法院为:人民法院。
十一、质量保修。
1、乙方承诺保证本合同工程质量,保修期两年,自验收合格之日起计算。
2、工程完工后乙方及材料供应厂家向甲方提供质量保修卡,并建立相关电子档案,保修期内每年回访一次。
十二、约定。
本工程乙方不得转包、分包,否则甲方有权解除合同,拒绝支付工程款。
甲方在乙方合同履约期间不得以任何形式和其他同类单位发生协议关系或者乙方不负责质保。
本合同一式四份,甲乙双方各执二份,经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
屋面防水工程施工合同
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。
内容如下:
技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。
屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。
(约34108。00元,大写:叁万肆仟壹佰零捌圆):以现场实际方量为准;。
1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。
2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;。
3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,一年期满甲方如数拨付给乙方。
1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的返工损失由乙方负责。
2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。
3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的,承包方应负责赔偿。
乙方完善施工过程中图片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。
1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。
2、甲方保证该项目施工所具备的的水通,电通,路通。
3、甲方为乙方负责生产生活提供便利,费用由乙方自行承担。
4、乙方在施工中发现施工方案有变更,需取得甲方同意方可实施。
5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案,并向甲方提供施工大事记,施工记录。
6、工程施工期间,甲方可以随时派员对工程进度,经费使用进行检查,监督,乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况,甲方视其工程完工情况按进度拨款。
7、工程完工后3个工作日内,乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料,甲方组织有关部门参加验收,验收合格后移交甲方管理使用。
年月日始——年月日此。
九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题,乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修,乙方有权另取费用。
若甲、乙双方在合同执行中出现争议,应本着对工程实施有利原则协商解决,或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁,或通过司法程序解决。
十一、本合同为尽事宜,双方另行商定。
十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份,双方各持1份,具有同等效力。
发包人:
承包人:
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
屋面防水工程施工合同
乙方:_______身份证号码:_______电话:_______
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:
一、工程承包形式
由乙方负责包工包料
二、工程价格:
屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
三、施工材料及工程质量要求
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8cm,短边10cm进行压缝。
四、施工中的'安全责任
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。
五、付款方式
工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等一年后全部付清。
六、工程保修期限
屋面防水保修期限为5年,(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。
八、开工日期
自20____________年三月十二日起至本月二十日止。
九、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
屋面防水工程施工合同
发包人(全称):__________________(以下简称甲方)。
承包人(全称):__________________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)。
二、工程承包范围。
三、合同工期:
四、质量标准。
工程质量标准:合格。
五、结算方式。
根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。
六、付款方式。
竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清。
七、工程保修。
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;。
3.装修工程为年;。
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;。
5.供热与供冷系统为。
6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
屋面防水工程施工合同
甲方:
乙方:
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
1、工程名称:xxxxxx
2、工程地点:xxxxxx
3、工程材料:根据公司工程联系单位通知要求,屋面、室内防水工程采取用sbs4。0厚施工。
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。
按每平方米元计算。
1、甲方责任
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)为乙方施工,提供方便、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任;
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(2)配合公司整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修一年。
2栋楼完成付已完工程量80%,验收合格付工程总造价的85%,审计结算后付总造价的95%,剩余5%为保修金,按国家规定保修期为年,保修期满一次性付清。
本合同1式二份,各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效,具同等法律效力,如有未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:乙方:
联系电话:联系电话:
年月日年月日
屋面防水合同范本
屋面防水建筑施工技术探索论文
房顶防水维修合同
楼顶防水工程合同
消防水电合同-承包合同
工程施工合同
建筑装饰工程施工合同
建设工程施工合同范文
屋面防水工程合同
经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致,特签订以下协议,供双方共同遵守执行。
一、工程名称:_________________。
二、工程地址:_________________。
三、承包内容:_________________。
四、承包方式:_________________。
五、承包价格:_________________。
六、付款方式:_________________。
七、甲、乙双方责任与义务。
(1)甲方:_________________。
1、按照合同约定时支付工程款。
2、现场监督:_________________检查乙方在施工过程中的质量、安全进度、验收等。
3、现场协调各工种之间的工作配合,解决施工过程中出现的矛盾。
4、给乙方及时提供在施工过程中满足施工要求的条件。
(2)乙方:_________________。
1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务,严格执行防水工程相关规范及标准。
2、提供防水材料的合格证和相关资料。
3、遵守甲方在合同范围内的相关规定。
4、严格管理好自己的施工人员,不拖欠员工工资,乙方人员及设备、材料自行管理。
八、违约责任。
如违约,造成的一切责任由违约方全权承担一切责任。本施工合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,相关工程款项结清时终止。
____年____月____日。
屋面防水工程施工合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,为确保工程质量和安全双方协商,特签订如下合同:
一、工程概况。
1、工程地点:_________。
2、工程面积:约平方米。
4、工程承包:包工、包料。
5、工程日期:开工日期:年月日
竣工日期:年月日
二、工程造价:
1、单价:每平方米32元(大写:叁拾贰元)。
2、总价:约人民币元)双方以实际施工面积进行结算。
三、工程质量要求:
1、乙方应严把施工质量关,严格按甲方要求、确保不漏水、不渗水。
2、工艺要求:按甲方施工要求(见合同附件)。
四、甲乙双方责任。
1、甲方责任:负责按合同规定支付乙方的工程款;负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;甲方应免费向乙方提供施工用水、用电及堆放材料仓库,应按时交付施工场地,并主动协助乙方搞好安全保卫工作;工程竣工后,及时组织验收。
2、乙方负责:严格按照合同规定的'承包范围及变更签证施工:乙方对施工过程中的工程安全和人身安全全面负责;乙方积极主动接受甲方和监理公司的监督。
五、安全要求:
乙方必须做好施工措施,特别是临边施工的安全防护,注意防水、防滑、往下抛掷物品,积极配合土建工程施工。凡因乙方施工造成的自身及他人的人身伤害事故,均由乙方负担。
六、工程结算。
1、工程总面积约为平方米(按实际面积计算)。
2、单价:每平方米元(包括材料费和人工费和其施工费用)。
3、付款方式:合同签订生效后乙方在所有材料全部到场后,叁天内甲方支付给乙方工程款人民币写:),完成栋后向乙方支付人民币元(大写:)昨为进度款,工程全部完工验收后一个星期内向乙方支付实际施工量总造价的___%,余款___%等总包工程验收竣工后付清,____%作为质保金在壹年后无质量问题付清(不计利息)。
七、质量保修期为壹年,壹年内有渗漏,乙方免费及无条件维修。
八、违约责任:违约方应赔偿守约方因违约造成的经济损失。
九、本协议自双方签字后生效,至工程质量保修完后失效,本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:______乙方:
甲方代表(签章):_____章):_____。
_____年_____月_____日。
屋面防水工程合同
甲方:
乙方:
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、工程名称地点及材料。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程材料:根据公司工程联系单位通知要求,屋面、室内防水工程采取用sbs4.0厚施工。
二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。
三、工程造价:按每平方米元计算。
四、双方责任:
1、甲方责任。
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)为乙方施工,提供方便、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任;。
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(2)配合公司整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修一年。
五、付款方式:
2栋楼完成付已完工程量80%,验收合格付工程总造价的85%,审计结算后付总造价的95%,剩余5%为保修金,按国家规定保修期为年,保修期满一次性付清。
六、其它:
本合同1式二份,各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效,具同等法律效力,如有未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:乙方:
联系电话:联系电话:
年月日年月日。
屋面防水工程施工合同
(简称乙方)_________
本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无*防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:
一、工程概况:
1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处
2、工程名称:屋面防水维修工程
3、工程内容:进行平台平改坡和铺设sbs防水卷材
4、承包方式:包工、包料
5、承包价格:28200元
二、乙方职责:
3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)
三、甲方职责:
1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通
2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行
四、付款方法:
屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)
五、法律责任:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水工程施工合同
发包人(全称):_________(以下简称甲方)。
承包人(全称):_________(以下简称乙方)。
一、工程概况。
工程名称:_________工程地点:_________。
工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)。
二、工程承包范围。
三、合同工期:
开工日期:竣工日期:
四、质量标准。
工程质量标准:合格。
五、结算方式。
六、付款方式。
竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清、
七、工程保修。
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
3、装修工程为年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5、供热与供冷系统为。
八、合同生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。