防火涂料采购合同（模板18篇）
采购过程需要注重沟通与协调，与内部各个部门的合作和协作至关重要。小编为大家整理了一些采购策略和技巧，希望能给大家在采购过程中提供一些思路。
防火涂料购销合同
为了明确设备买卖双方各自应承担的法律责任及义务，经转让双方协商自愿签定以下协议：
一、甲方将其拥有的______转让给乙方。
二、双方达成转让金额为_________元，此金额仅为设备的售价，不包括设备的拆装费和运输等费用。
三、由于该设备为厂机旧设备，因此甲方对该设备的转让不出具发票，也无保修义务。
四、设备提货方式为乙方自提，交接地点为甲方车间，乙方在提货前须将设备的全部货款打入甲方指定的帐号内，并经甲方确认后方可开始拆卸机器。
五、甲乙双方友好协商，在签定本转让协议后，本设备所有权归乙方所有，随车工具以本设备现有为准。
六、因双方交易为旧设备，故双方签定协议时均对本设备工作状况表示认同和接受。协议签订后，甲方对该设备所发生的任何故障和不安全事故不承担任何责任。
七、未尽事宜，双方协商解决。该协议书一式两份，双方签字后生效。
售方：______________购方：______________。
日期：______________日期______________
采购合同
需方（以下简称甲方）：供方（以下简称乙方）：
一、甲乙双方就配电柜采购事宜，经协商签订如下供货合同：供货品种、规格、品种、单位、单价、金额等见附表，该价格为运到甲方指定地点的价格，具体包括运输费、装卸费、税金等，数量及规格型号按实际供货量及单价结算。
二、交货地点、验收标准及损耗。
1、交货地点：项目施工现场。
2、验收质量标准：按国标执行。如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。
3、运输方式及费用：汽车运输，费用由供方承担。
4、工地交货，需方提前十五天通知供方数量规格，供方按需方要求及时供货，首批供货周期不超过15天，当收到第一批进货价款后三日内第二批货到达现场，当收到第二批进货价款后三日内第三批货到达现场，付款金额详见合同第三条，总供货周期不超过25天。
5、随车应有产品质量证明材料，有市相关备案证明、市供电部门准入证明或国家质量管理中心发放的ccc证书等相关证明材料。
三、结算方式及期限：
1、结算方式：据实结算，乙方应及时开具正规发票，凭发票转账支付，可使用银行承兑结算。
次支付：待b区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第三次支付：待c区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内，支付至该批次供货数量价款的30%；第四次支付：待甲方将全部配电箱柜安装完毕，调试结束后，7日内支付供货总价款的80%；第五次支付：待本工程项目整体竣工验收合格（以验收报告日期为准），建设单位资金到位后，支付至供货总价款的95%。余5%为质量保证金，待质保期满后退还（质保期一年）。质保金无利息。
四、其它约定：
1、乙方供货到现场后，在甲方安装过程中，乙方必须派专业人员进行技术指导，确保各配电箱安装正确，并达到使用功能。
2、待安装完毕，对配电箱（柜）进行功能性测试中，乙方技术人员必须到场，因乙方技术人员未到现场，所造成设备功能性损害的，乙方必须无条件给予更换，由此造成其他设备的损失费用乙方承担。
3、在消防试联动过程中，乙方必须派专业技术人员到场，与水电安装及其他相关安装工程队伍进行配合，因乙方技术人员未按时到场，在系统联动中因配电箱（柜）问题所造成的损失及功能性故障的，乙方负全部责任。
4、在消防验收过程中，乙方必须派专业技术人员到场，确保各箱（柜）功能性满足验收要求。
5、对于配电箱柜所配的电子元件，如市质量监督部门要求需做功能性检测时，检测费用1000元以内（含1000元）的由乙方承担，超出1000元的，双方另行协商。
费用双方另行协商。
7、在合同履约过程中，若发生不可预见的因素（洪水、强风、强电等）造成配电箱（柜）设备损坏的，在质量保证期内，乙方需及时给予更换，造成的损失费用，双方另行协商解决。
8、在供货过程中，若发生设计技术性变更，乙方需及时调整，对于箱体内电子元配件的增减，费用另行协商。
9、如甲方对供货质量有异议，应及时通知乙方，乙方接到通知后应派人到现场，协商解决。如系明显质量问题，乙方应及时调货重新配送，由此产生的运费、装卸费等由乙方自行承担。如甲乙双方就供货质量问题达不成一致意见，则双方共同取样，送质检部门进行检测，费用由乙方支付或由甲方垫付。检测结果确属乙方产品质量问题，所造成的损失由乙方承担，如质量无问题的，甲方承担检测费用。
10、合同有效期内，乙方必须保证供货，如逾期供货，每逾期一天，向甲方支付日千分之三的违约金，并承担给甲方造成的损失，若因甲方资金不到位造成延误的，互不承担责任。
11、甲方指定工地固定收货人并以书面形式通知乙方，并以此人签收的收到条作为结算依据，除甲方指定人签字外，甲方对其他人签字有权不予认可。甲方指定的收货人为：
12、供货过程中发生的任何安全问题，一切责任由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
六、解决合同纠纷的办法：
双方协商，协商不成可向市仲裁委员会进行仲裁，无论发生任何变更事宜，均以此条款为准。
七、未尽事宜，双方另行协商。
八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：委托代理人：
电话：
开户行：
账号：
日期：
委托代理人：电话：开户行：账号：日期：
采购合同
购货方：（以下简称甲方）。
供货方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方所需模板木方事宜，与甲方协商订立本合同，为明确双方权利、义务关系，具体条款约定如下：
一、品名、规格、数量、单价。
二、运输方式及费用。
乙方负责送货到工地，运费及装车费由乙方负责，卸车费及工地搬运由甲方负责。
三、供货质量及时间。
甲方需要的材料通知后三天内到货，如有质量问题，甲方应在三日内书面告知乙方兑现。
四、收货方式。
甲方指定为工地验收员，货到工地验收无误后，收货以签字或盖章生效。
五、付款方式：
指定账户：
用户名：开户行：
六、甲方违约责任。
1、在乙方供应材料期间，甲方不得从其它供货渠道购进模板、木方（乙方不能按时按量供货除外），若有违约，乙方有权终止合同并要甲方必须全部付清乙方所有材料款，如甲方没有按合同约定时间付款乙方，则赔偿总货款的千分之五每日的违约金给乙方。
第七条：乙方违约责任：
1、如乙方没按时按量供货，甲方可以终止合，更换供货商。
2、乙方所送模板质量保证重复使用次，如出现大面积开裂、脱皮现象，由乙方负责更换。（其中3-5%属于正常损耗）。
第八条：其他约定。
1、期间如乙方向甲方提供合同以外的材料或价格发生改变，而未签订补充协议时，结算以送货收据为准，付款按本合同执行。
2、在施工过程中，甲方工地连续停工十五天以上，全部货款则在停工日起三十天之内全部付清。
3、如遇争议，共同协商不好时，双方选择向乙方所在地人民法院诉讼解决。
第九条合同协商，解决合同。
1、合同订立后，双方协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，可以签订补充协议。
2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。货款结算后失效。
采购单位：供货单位:。
甲方代表签字：乙方代表签字：
身份证号码：身份证号码：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
防火涂料购销合同
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。
招标文件、招标答疑、询标纪要、投标文件、采购合同及相关的补充文件。
1、本合同标的物为外墙水性抗碱底漆、砂壁漆、丙烯酸外墙弹性乳胶漆，由甲方向乙方购买。
2、本合同标的物描述及价款如下表：
3、乙方提供的标的物应当符合以下：
(1)按国家标准执行;。
(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;。
(3)无国家和部颁标准的；
4、乙方向甲方提供之标的物应由具有相应生产资质的企业所生产。
交货时间为：20xx年x月x日;或以甲方通知时间为准。
1、交货方法，按下列第项执行。
(1)乙方送货至工地现场或甲方指定地点，不负责卸货。
(2)乙方送货至工地现场或甲方指定地点，并负责卸货。
(3)甲方自提自运。
2、到货地点xx。
3、可数为准。
4、甲方需乙方送货应于送货前日通知乙方，乙方应按照具体送货时间准备货物，保证按时到货。货到时，甲方负责提供放置货物的场地和运输货物所需通畅的道路。
5、乙方送货途中由于损毁所产生的所有费用由乙方自行承担，甲方不予承担。
6、乙方将标的物送至合同约定的地点后，甲方检验收货：
(1)货到后，乙方提供货物清单，由约定的验货人在x小时内组织检验。检验内容包括：标的物品牌、生产厂家、规格型号、数量、质量、相关资料等方面。
(2)甲方(项目部)验收货物时乙方应有相关人员在场，验收合格正式接收后，双方负责人员在货物清单上签字相关数据。
(3)经双方负责人员签字后的货物清单作为甲方支付货款的凭证之一。
(4)货物验收不合格的(包括但不限于货物的品牌、生产厂家、规格型号、质量与约定不符等)，甲方有权拒付不符合合同约定部分的货款。乙方应于24小时内负责处理，因此造成的损失，由乙方承担。
7、乙方应随货提供的资料有xx。
1、乙方每月请货款支付。甲方(项目部)对乙方要求的款项在x日内核准后，在付款申请书上签字确认，乙方凭此付款申请书要求甲方付款，甲方应于x天内付清双方确认的付款金额。
2、因乙方原因造成逾期交货时，货款的结算：当市场价格上涨时，仍按原合同约定单价结算;当市场价格下跌时，按下跌后单价结算。
3、货款的支付方式：进度每月按实际完成工程量75%付款;工程竣工后付至实际发生总价的90%;工程竣工验收合格并通过审计后付至实际发生总价的95%;余款5%待质保期满后10天内付清。注：每月付款按业主付款同步支付。
4、在每期合同款项支付前。
1、甲方有义务按时、如约向乙方支付货款，否则甲方违约。
2、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
3、甲方有权对乙方所送货物进行检验，对检验不符的货物，甲方有权要求乙方退换货物，由此造成的损失，由乙方承担。
4、对因乙方所提供产品不符合同约定，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并承担相应损失。
1、乙方有义务向甲方提供符合合同约定的产品，否则乙方违约。
2、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点，按时送达货物。否则，乙方违约，并应承担由此给甲方造成的损失。
3、乙方有权按合同约定要求甲方支付已送货物的款项。
甲方未能按约定付款的，应承担不能付款部分1%的违约金。如因乙方伪造数据的，甲方有权拒绝付款，并不承担违约责任。
1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物，应向甲方偿付不能交货部分货款的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
2、乙方送达之货物经甲方验收不合格，甲方有权拒绝收货或要求乙方调换或退货，乙方应承担此次送货数额款项3%的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
3、乙方逾期交货的，应向甲方偿付甲方因此所受的损失费用。
4、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的付款时间付款;合同规定自提的，甲方可以拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，并办理解除合同手续。
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾以及十年未遇的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力情形发生之日起7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门证明，经另一方同意后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
3、因合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。
1、双方应在本合同签订之时提交以下相关资料：
(2)乙方属个人的，应提交合法的身份证明文件;。
(4)乙方提交产品的生产厂家名称、生产质量合格证书及相关说明等，以便甲方备案使用。
2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目部经理签字认可，否则本合同不产生法律效力。
3、除甲方项目经理甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务甲方不予认可，且对甲方不产生法律效力。
1、根据招标文件精神，乙方收到中标后，向甲方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金必须以汇票或支票的方式在甲方与乙方签订买卖合同前递交。履约保证金待工程施工结束并经有关部门验收合格后无息退还乙方。退货。
凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方本着互利互惠的态度，通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，双方中任何一方可向合同履约地xx人民法院提起诉讼。
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，同具法律效力。
3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
4、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往帐单、支付证明等。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
20xx年x月x日20xx年x月x日。
防火涂料购销合同
经甲乙双方协商，甲方将钢结构防火涂料工程承包给乙方施工。为明确双方职责，确保工程顺利，依据《中华人民共和国合同法》，特签订本合同。
一、工程名称：钢结构防火涂料工程。
二、工程内容：钢梁、钢柱、檩条，支撑及小件。
三、承包方式及合同价款：
1、承包方式：消防验收包干价(不开票)。
2、合同价款：按钢结构的展开面积计算，单价为23元/m?。
四、工期：按照甲方要求的工期完成(最低工期不少于1个月)。
五、质量要求：
六、甲方职责：
1、施工前对乙方进行书面的设计要求交底，并提供相关设计图(资料)一套。
2、需提供乙方住宿及水电等设施条件。
3、协调乙方与工地其他施工单位的协作关系，配合乙方与总承包、业主和监理的相关沟通事宜；积极通知相关部门参加验收。
4、因甲方原因造成无法验收，由甲方负责，超过3个月以上的，视为验收合格。
七、乙方职责：
1、组织好专业施工人员按甲方要求进场，伙食自理，施工队伍要经过合格的专业培训。安全及劳动保护应按国家现行有关规定执行。
2、编制施工方案并对工人进行书面的施工技术及安全技术交底。
3、施工前必须将构件表面尘土等杂物清除干净，方可涂装防火涂料。
4、严格按设计图(资料)、及国家规范规程的要求进行防火涂料的施工，遵循防火涂料涂装的技术规定；采用有效措施，防止环境污染。
5、做好施工人员的安全防护工作，确保安全。
6、提供的防火涂料必须具备国家检测机构的检测报告、生产许可证及产品合格证，消防部门认可验收备案。
7、接受甲方及监理监督，如有质量及施工安全问题应及时处理；涂刷时应保护好周围其它建筑的清洁。
8、乙方自行负责防火涂料工程相关的消防检测备案验收。
八、结算方式：双方合同签订，甲方向乙方支付工程30%的预付款，工程施工完毕，甲方向乙方支付工程40%的工程款，经消防部门检测验收合格后发包人一周内向承包人一次性付清所有工程款。
九、安全生产文明施工：乙方必须严格按国家、地方政府及甲方有关规定，确保工程安全生产文明施工。一切因乙方施工原因造成的质量及安全事故，其责任及费用由乙方自行承担。若因为乙方原因造成工程不能按时竣工验收通过的，乙方应承担由此造成甲方损失的赔偿责任，并无偿进行整改，直到符合验收通过为止。
十、乙方应听从甲方、监理的指挥，并将施工组织设计方案提交给甲方。同时，乙方必须安全施工、谨慎施工，做好对现场其他施工单位的成品保护工作。若乙方施工造成其他单位物资、成品损坏的，应承担赔偿责任。
十一、本合同未尽事宜，双方另行协商；补充协议具有同等效力。本合同一式肆份，双方各执两份。自双方签字盖章之日起生效，双方办理完财务结算后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
采购合同
需方单位（甲方）：
供方单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和供应交付正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
注：1）上述单价不得因市场行情波动而变化，上述单价已包括到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费。
2）最终结算数量按实际签收交付的数量为准。
1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应物资。
2、甲、乙双方约定物资验收遵循的质量和技术标准：国家现行规范。
3、乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准规定（有特殊要求的，须另行书面确定）。
1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的发票和其他相关技术质量资料。
2、验收标准按甲、乙双方上述第三条约定的该物资现行的国家或行业标准验收。
3、物资数量以甲方书面签收为准。
4、经核查该批物资确实不符合规定要求的，甲方由此受到的经济损失，包括误期损失，均由乙方按违约责任承担。
5、甲方在物资验收时未发现质量问题，但在使用时或使用后发现确实因该批物资质量未达到规定要求而引起的质量问题，经济和工期损失均由乙方承担。
7、乙方在材料运抵交货前5天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。
8、乙方须负责材料正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和材料的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人生伤害或材料受损失均由乙方负责。
1、交货时间：。
2、交货地点：。
3、交货方式：乙方送货。
4、乙方在产品运抵交货地点后，甲、乙双方应及时做好验收工作，和书面交验签字记录，必要时须得到业主和监理的书面验收确认。
网银支付。
材料付款方式：滚动付款。
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔尝经济损失。
2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货，并承担违约责任。
3、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求，而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货，或无力按约定质量标准交货的，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。
4、乙方不能全部或不能部分交货的属违约，乙方应向甲方赔偿按不能交货部分的价值的双倍金额作为违约金。
5、由于乙方原因，造成材料交货时间延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合约总价的1%计算，按天累计。同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担赔偿责任。
6、乙方在交货时间、材料质量、安全文明措施方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
7、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。
8、乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
1、甲、乙双方协商一致；
2、因不可抗力致使不能实现合同目的的；
4、乙方其他违约行为致使不能实现合同目的的；
5、乙方其他违法行为已影响合同履约的。
本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地（南阳市）有管辖权的人民法院提出诉讼。
1、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
2、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
3、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
4、本合同一式6份，双方各执正本1份，副本2份。
5、其他约定：购买数量有增减不影响本合同执行。
合同签订单位：
甲方（盖章）乙方（盖章）。
法人签字：法人签字：
签约日期：签约日期：
防火涂料购销合同
需方：___________(以下简称需方)。
供方：___________(以下简称供方)。
供需双方本着真诚合作、互惠互利的原则，在平等友好的基础上，经过协商签订下列条款以共同遵守：
一、产品品种、数量、交货期限。
1、供方按照需方的涂料订单确定涂料名称、编号、数量、交货期限、保质保量按期交货。
2、按照交货期限内，交至指定公司仓库。
3、供货周期。
3.1样板和样漆的交付时间。
供方在当天中午前收到需方需要调色的色样，当天内完成调色并由快递。货运或其他方式发出给需方。
3.2批量供货交付时间。
在供方收到需方订货通知单起工作日内，由快递货运或其他方式发出给需方，到达时间视路途距离而定，确保在双方约定的时间内到达。
二、产品的质量标准。
供方供应给需方的涂料，满足下列标准：
1、供方所提供的产品符合其他协定标准或相关行业标准。
2、上述各条款不能包容时，如果有公共标准时，则以公共标准为准。
3、双方有特殊要求的，协商制定。
三、产品的验收以及质量问题处理。
1、供方向需方交货时，附带本批样板1份。
2、需方收到涂料后，如发现颜色、数量有不符的情况，需方应两日内书面通知供方。
四、如双方对产品质量发生异议，以双方认可的色板封样和每批涂料小样为依据，可共同抽样送国家权威涂料机构评定，并以此结论区分双方责任。如出现难以判定的质量纠纷时，双方协商处理，协商不成，同意以国家质量监督机构为鉴定单位，有关质量问题交由该单位检验，并以其检验报告为依据处理纠纷。
五、价格与货款支付。
1、涂料的价格有供需双方协商确定，确定后价格表将作为本合同的附件。
2、特殊颜色的价格供需双方另行商定。
3、价格包括供方运至需方指定地点之前的所有费用。
六、付款与结算。
1、对账。
双方每月___________日前核对上个月的供货数量及货款金额。核对无误后双方在对账单上签字并盖章，供方根据核对盖章后的对账单开具发票。
2、结算期限。
月结方式，货到后天结算付款，如果需方不按协议付款，供方可停止供货。
3、结算方式。
需方按供方指定的账号办理电汇或支付现金汇票、或银行承兑汇票。
4、返利。
为了双方长期友好合作，在合同期内，需方严格遵守双方所规定的付款期限给供方付款，供方将按照需方年使用涂料总量的额度给予涂料折返(该使用量不包括需方享受的上年度折返数量等优惠使用量)，折返部分供方将根据需方所需涂料进行返还，折返涂料不开具发票。
5、合同终止处理。
双方如果不再发生业务往来，需方必须在___________日内将所有货款结清，延期支付货款按支付延期部分违约金。
七、技术服务。
1、第一次订单：供方原则上必须在需方现场跟踪，及时沟通生产技术产品质量等信息。
2、需方如发现供方提供的涂料在物性、色差等方面存在问题或因涂料引起的产品质量问题，供方在接到通知内及时核实并处理。
八、解决纠纷的方式。
因履行合同发生的一切争议，供需双方应当友好协商解决。如协商后仍不能解决的，则申请仲裁委员会仲裁。
九、其他约定。
1、合同执行期内若价格变动，以双方另立合同附件为准。
2、本合同自___________起至___________止，合同到期，新合同未签署前，该合同自动顺延。合同有效期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。
3.本合同签字盖章后有效，一式两份。
需方：___________供方：___________。
采购合同
物资采购审计是对物资采购全过程实施监督和评价，目的是采取恰当的审计方式方法，提高对物资采购合同审计的深度，完善公司采购合同管理，是有效降低采购成本、提高经济效益的重要手段，对于物资采购合同一般分为事前、事中和事后审计。
我们在物资采购合同审计实践中就会发现，选择要审计物资采购合同是：单一品种采购金额大、价格变化频繁、数量多、采购次数频繁；物资采购合同是受市场供求关系、人为因素等影响。通过对物资采购合同审计，能有效地完善或提高整体合同管理水平，提高审计效益。
对物资采购合同事前、事中实施审计，我们能及时对合同标底物的需求计划、即时市场供求关系、供货周期、库存情况、商务谈判或招、投标等诸多因素及时地提出审计意见，使审计意见适时有效地在签定合同过程中得到体现。由于目前的市场竞争异常激烈，供货商为了拿到合同定单，在投标或商务谈判过程中，人为的压低物资产品价格，在供货产品质量方面打折扣，鱼目混珠。如果实施事前、事中审计，而不实施事后审计，那么就存在没有对合同履行结果的审计监督，也就是说，缺乏对物资产品到货日期、质量、数量审计。
对物资采购合同实施事前、事中、事后审计，这是全过程对项目审查，既从原始的需求计划、供货商资质、商务谈判、合同签定、合同履行、入库验收发放及使用等全过程审计监督。对项目起始到终结整体合同管理情况，提出审计意见，这对完善合同管理，堵塞合同管理中存在的漏洞，有着十分重要的意义。但是，仅仅对物资采购合同实施事后审计，其存在的弊端是既成事实，合同的签定形成以后具有法律效益，当时签定价格也事过境迁。作为内部审计人员只能起到亡羊补牢作用，无法弥补经济损失和实现审计效益。物资采购合同审计的主要出发点和落脚点就是强化和提高公司经济合同内部管理，降低采购成本，提高企业效益。所以，要提高审计质量，就必须运用恰当的审计方式、方法，卓有成效地进行物资采购合同内部管理，降低成本。
充分利用物资采购数据信息库及需求、采购计划，开展物资采购合同事前、事中抽审工作。建立健全我们公司物资采购数据信息库，其中包含着需求信息、采购合同、仓储库存、质量信息、管理信息等方面的内容。要合理、有效、充分地利用其中的需求计划、采购计划、合同审批流程、出入库等资源，结合每月实施合同谈判计划，开展事前、事中审计，使审计方法多元化。具体的操作方式是，依据物资采购数据库中需求计划、采购计划，了解掌握审计信息，选择审计项目，搜集整理与被审项目相关的供求、质量、价格等相关信息资料。有针对性、有的放矢地结合每月物资采购管理部门发布的谈判计划，有针对性地参加商务谈判，实施审计。事前、事中审计具有提出的审计意见贴近实际情况，参加商务谈判的管理人员及供货商容易接受，全面了解采购商品的“性价比”，选择以满足技术要求为先决条件的经济型商品，会取得事半功倍的审计成果和审计效益。同时，在事前、事中抽审工作中，根据抽审合同项目的具体特点、性质，如工期短、质量高、价格相对低、投标或商务谈判时承诺等，为审计线索或抽审依据，为以后开展事后审计积累资料、创造条件。
事后审计是指物资采购合同正式签定以后，合同标的物资运抵使用部门，投入生产或使用，合同标的物资保证金或货款未付之前，我们进行抽审的过程。抽审项目的选择是以事前、事中抽审工作中，我们所掌握审计线索或以领导及其他部门安排及使用时出现争议问题。有针对性地开展审计工作，可以有效避免审计风险，提高审计效率。事后抽审的重点，要根据确定抽审项目的突出特点及其具有的代表性上，如供货期十分紧张的物资，审计时按合同签定期限、质量等是审计重点；抽审价格相对较低或较高的物资采购合同，应将合同标底物的价格、质量、供货期列为审计重点；抽审质量要求比较特殊的产品，重点审计特殊质量指标是否有经全威机构检验并认可的证书及报告单，测算成本构成中原材料、加工费所占的比重是否合理。
物资采购合同审计出发点是降低公司的采购成本，最终结果是以建立健全行之有效的规章制度。在现有的管理、审计环境下，采取恰当的审计方式方法，加强物资采购合同的事前、事中、事后审计，就会使物资采购工作取得事半功倍的成效。
防火涂料采购合同模板
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。
一、合同组成。
招标文件、招标答疑、询标纪要、投标文件、采购合同及相关的补充文件。
二、合同标的物。
1、本合同标的物为外墙水性抗碱底漆、砂壁漆、丙烯酸外墙弹性乳胶漆，由甲方向乙方购买。
2、本合同标的物描述及价款如下表：
3、乙方提供的标的物应当符合以下第。
(1)按国家标准执行;。
(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;。
(3)无国家和部颁标准的，
4、乙方向甲方提供之标的物应由具有相应生产资质的企业所生产。
三、交货时间：
交货时间为：;或以甲方通知时间为准。
四、交货及验收。
1、交货方法，按下列第项执行。
(1)乙方送货至工地现场或甲方指定地点，不负责卸货。
(2)乙方送货至工地现场或甲方指定地点，并负责卸货。
(3)甲方自提自运。
2、到货地点。
3可数为准。
4、甲方需乙方送货应于送货前日通知乙方，乙方应按照具体送货时间准备货物，保证按时到货。货到时，甲方负责提供放置货物的场地和运输货物所需通畅的道路。
5、乙方送货途中由于损毁所产生的所有费用由乙方自行承担，甲方不予承担。
6、乙方将标的物送至合同约定的地点后，甲方检验收货：
(1)货到后，乙方提供货物清单，由约定的验货人在小时内组织检验。检验内容包括：标的物品牌、生产厂家、规格型号、数量、质量、相关资料等方面。
(2)甲方(项目部)验收货物时乙方应有相关人员在场，验收合格正式接收后，双方负责人员在货物清单上签字相关数据。
(3)经双方负责人员签字后的货物清单作为甲方支付货款的凭证之一。
(4)货物验收不合格的(包括但不限于货物的品牌、生产厂家、规格型号、质量与约定不符等)，甲方有权拒付不符合合同约定部分的货款。乙方应于24小时内负责处理，因此造成的损失，由乙方承担。
7、乙方应随货提供的资料有。
五、货款的确认与支付。
1、乙方每月请货款支付。甲方(项目部)对乙方要求的款项在/日内核准后，在付款。
申请书。
上签字确认，乙方凭此付款申请书要求甲方付款，甲方应于/天内付清双方确认的付款金额。
2、因乙方原因造成逾期交货时，货款的结算：当市场价格上涨时，仍按原合同约定单价结算;当市场价格下跌时，按下跌后单价结算。
3、货款的支付方式：进度每月按实际完成工程量75%付款;工程竣工后付至实际发生总价的90%;工程竣工验收合格并通过审计后付至实际发生总价的95%;余款5%待质保期满后10天内付清。注：每月付款按业主付款同步支付。
4、在每期合同款项支付前。
六、双方权利和义务。
甲方的权利和义务：
1、甲方有义务按时、如约向乙方支付货款，否则甲方违约。
2、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
3、甲方有权对乙方所送货物进行检验，对检验不符的货物，甲方有权要求乙方退换货物，由此造成的损失，由乙方承担。
4、对因乙方所提供产品不符合同约定，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并承担相应损失。
乙方的权利和义务：
1、乙方有义务向甲方提供符合合同约定的产品，否则乙方违约。
2、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点，按时送达货物。否则，乙方违约，并应承担由此给甲方造成的损失。
3、乙方有权按合同约定要求甲方支付已送货物的款项。
七、违约责任。
甲方的违约责任：
甲方未能按约定付款的，应承担不能付款部分1%的违约金。如因乙方伪造数据的，甲方有权拒绝付款，并不承担违约责任。
乙方的违约责任：
1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物，应向甲方偿付不能交货部分货款的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
2、乙方送达之货物经甲方验收不合格，甲方有权拒绝收货或要求乙方调换或退货，乙方应承担此次送货数额款项3%的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
3、乙方逾期交货的，应向甲方偿付甲方因此所受的损失费用。
4、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的付款时间付款;合同规定自提的，甲方可以拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，并办理解除合同手续。
八、不可抗力。
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾以及十年未遇的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力情形发生之日起7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门证明，经另一方同意后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
3、因合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。
九、其他。
1、双方应在本合同签订之时提交以下相关资料：
(2)乙方属个人的，应提交合法的身份证明文件;。
(4)乙方提交产品的生产厂家名称、生产质量合格证书及相关说明等，以便甲方备案使用。
2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目部经理签字认可，否则本合同不产生法律效力。
3、除甲方项目经理甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务甲方不予认可，且对甲方不产生法律效力。
十、补充条款。
2、根据招标文件精神，乙方收到中标后，向甲方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金必须以汇票或支票的方式在甲方与乙方签订。
买卖合同。
前递交。履约保证金待工程施工结束并经有关部门验收合格后无息退还乙方。退货。
十一、争议的解决。
凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方本着互利互惠的态度，通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，双方中任何一方可向合同履约地人民法院提起诉讼。
十二、合同效力及其他。
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，同具法律效力。
3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
4、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往帐单、支付证明等。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
防火涂料购销合同
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，甲方因鑫诚古城嘉苑工程需要，向乙方购买一批木质防火门，经双方充分协议，以资共同信守。
____________________________。
甲、乙级木质防火门的制作、运输、安装，包括锁，闭门器等全部五金配件。
1.防火门耐火等级按国家标准生产，安装质量按施工规范，质量等级为合格，并符合当地消防部门验收。
2.按照施工图设计尺寸计算;具体安装樘数以实际为准。
1.按土建的施工进度配合安装，门框门扇进场时间待甲方通知。
2.运费费用由供方负责。
1.签订合同后甲方预付10%定金。
2.防火门门框进场安装完毕经检验合格后支付合同款的30%。
3.防火门门扇进场安装完毕经检验合格后支付总货款的50%。
4.防火门消防验收合格支付总货款的8%~2%作保俢金。待保修期满一个月内付清。
5.防火门的消防验收由乙方负责。
1.因质量不合格引起的经济损失全部由乙方负责。
2.乙方施工安装用电及材料升降机由甲方跟总包协调。
1、乙方人员进入现场必须遵守施工现场一切安全生产、文明施工规章制度、服从甲方管理、保证工程的顺利进行。
2、对乙方不服从管理或有盗窃行为的人员，甲方有权利要求乙方辞退;情节严重的，甲方有权移交司法机关处理。
4、在施工过程中，如出现安全事故，由乙方负责处理，一切费用由乙方承担。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火涂料购销合同
一、产品名称、规格、厂家、数量、单价、金额。
二、质量要求：质量达到国家标准，如有异议十五日内提出，供方包退包换.
三、运输方式及承担费用：物流货运，需方承担运费.
四、供货期限：自款到之日起十日内.
五、交(提)货地点、方式：
六、结算方式：结清货款，准时发货.
七、违约责任和争议解决：
八、本合同一式两份，买方一份，卖方一份，具有同等法律效力，合同经买卖双方签定盖章生效。
九、备注：
1.本合同自双方签字盖章生效，传真件有效。
2.我公司只保证油漆本身的质量，其他方面的问题如施工方面导致的问题恕不负责。用户选择油漆品种时尽可能向我公司或有关权威构咨询。
供方：___________需方：___________。
采购合同
甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间：
2、验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限：
3、对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。
三、双方责任和义务：
甲方：
1、按照合同约定，按时支付相应费用；
3、按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。
乙方：
2、严格按照合同(及附件)约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。
四、违约责任。
2、乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统，视为违约。拖延一天，乙方支付合同总额的1‰作为违约金；拖延十天以上，每天处以本合同总额5‰的违约金。
五、布线设备名称、型号、数量、金额。
_________。
六、合同总额。
_________。
七、合同的变更与解除：
1、如发生不可抗力事件，本合同自动解除；
2、本合同未尽事宜，由双方协商解决；
3、如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
八、如有纠纷，由双方协商解决。
九、合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
防火涂料施工简单合同
双方本着自愿友好诚实信用的原则，达成以下协议：
1、质量要求：乙方必须按图施工，按规范操作，工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的合格等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
2、工期：根据钢结构进度，乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务。
3、施工要求
（1）钢梁、檩条机器附件涂刷为超薄型钢结构防火涂料
（2）钢柱涂刷薄型防火涂料
（3）工程施工费用为45000元（肆万伍仟圆整），一次包死
注：涂料涂刷均为2遍
4、乙方负责人xxxx必须用此款的5%为其施工人员办理人身意外伤害保险
5、付款方式：工程款除质保金外，每月按进度支付工程款的70%，验收合格后付至95%。
6、质保期：质保期为贰年，在质保期内如出现质量问题乙方应在24小时内赶到现场处理问题，在甲方通知乙方24小时后，乙方未到现场,甲方有权将质保金扣除作为其它单位的修理费用。如无质量问题，质保期满后甲方将质保金退还给乙方。
7、甲方负责材料的采购工作，乙方负责材料的保管工作，乙方需配合甲方做好施工管理、协调、技术、资料的相关工作。
8、乙方应在保证工程质量的前提下节约材料，避免不必要的浪费，如发现乙方人员有浪费、变卖材料等行为，一律按材料费的双倍进行处罚。
9、乙方施工人员必须服从甲方负责施工人员的管理，积极配合管理工作，乙方所有施工人员在施工中必须注意安全。
10、此协议一式两份，甲乙双方各一份，双方自觉履行本协议列入的各项条款，此协议签字之日起生效，未尽事项另行商议。
甲方代表签字：_______乙方代表签字：_______
采购合同采购合同
甲方(需方)：
乙方(供方)：
供需双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有关法律、法规的规定，经友好协商签定本协议。
第一条 商品类型 麻核桃树码子 ; 附报价单明细：
特别约定：
1、供方按协商一致并书面确认的商品类型供货。
2、需方按供方所供商品的品种统一验收。
3、所有产品不得存在危及人身、财产安全不合理危险。
4、供方所供商品包括：麻核头树码子、免费嫁接。
第二条 商品价格
1、供方向需方提供报价单商品价格由双方协商一致，双方代表签字，加盖公司印章确认后，即有效，并作为结算货款的依据之一。
2、如供方所供商品有价格变动，应提前15天以书面形式通知需方并提供新的报价单，，经协商一致，由双方代表签字并加盖公司印章后确认。凡给需方的价格，应公平合理，不得高于在本协议适用区域内同类供货价格。价格应包括运费、嫁接费、后期保活维护费有。
第三条 付款 1、 2、 3、付款期：付款方式：在签约时，一次性给需方履约保证金元，本协议届满后保证金由需方如数退还供方，如供方违反本协议规定，需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。
4、如双方对供货量及供价存在对帐差异，则以双方共同书面确认数量为准。
第四条 退换货
1、需方发现商品质量不符合质量和品种要求，供方无条件退货。
第五条 商品验收
1、供方应保证树码的完好性及100%存活。
2、实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。
3、上述验货，如产品质量责任由供方承担完全责任。
第六条 违约责任及产品质量责任
1、任何一方违约按中华人民共和国法律法规处理。
2、因质量等问题给第三方所造成的损失，全部责任和损失由供方承担;给需方造成经济损失或影响需方的信誉及商誉，需方有权终止本协议并根据问题的严重性对供方处以1000―3000元的罚款。
第七条 本合同未尽事宜，双方在协商一致的基础上补充：
第十一条 本协议一式两份，双方各执一份。本协议经双方签字盖章后生效
甲方(需方)： 乙方(供方)：
公司盖章： 公司盖章：
总经理： 总经理：
电话： 电话： 签定日期： 签定日期：
采购合同
为了调动菜农积极性，实行粮、菜挂钩，促使蔬菜生产优质、高产、低耗、少浪费，保证蔬菜供应，满足城镇人民吃菜需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方共同遵守。
一、承包蔬菜的栽种面积，交售品种，数量，质量及办法。
根据蔬菜供应计划，乙方全年必须向甲方交售各种蔬菜_________斤，其中，第一季度交售蔬菜的品种，数量为：_________;第二季度交售蔬菜的品种，数量为：_________;第三季度交售_________，数量为：_________;第四季度交售_________，数量为：_________。分月分旬交售蔬菜的品种，数量为：_________。乙方按季(月)完成蔬菜交售任务后，粮食局根据菜农的人数，口粮标准供应平价粮。乙方每交售一万斤蔬菜，甲方提供_________斤化肥指标。
二、合同期限。
合同期限为_________年，即从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
三、甲方的权利义务。
1.甲方对乙方交售的蔬菜必须及时验收，通过银行帐户(或现金)及时承付菜款。
2.甲方评定蔬菜等级要严格按照国家规定的质量标准，不得任意压级压价。
3.甲方应按季(月)按乙方完成的蔬菜交售任务拨付给乙方化肥供应指标。
4.甲方对乙方交售的不合规格的蔬菜，有权拒收，但必须对乙方认真说明理由。
5.乙方如未完成交售蔬菜任务，甲方有权通知粮食局根据其欠交数量按比例扣售平价粮。
四、乙方的权利义务。
1.乙方在完成交售任务前，不得私自出售蔬菜。
2.为确保人民身体健康，乙方必须按照蔬菜用药规定施用农药，严禁在蔬菜地使用剧毒农药。对药性、肥气未脱的蔬菜严禁上市出售。
3.乙方交售给甲方的蔬菜，要求一级菜达到_________%，二级菜达到_________%，三级菜不多于_________%，不得交售等外菜。
4.乙方必须保证按合同规定的面积和品种种植蔬菜，未完成合同规定的任务前不得种植其他农作物。
5.乙方的蔬菜生产如受气候条件的影响，允许在减产_________%的幅度内不以违约论。
6.乙方完成向甲方交售蔬菜的任务后，有权自行销售。
五、甲方违约责任。
1.甲方如无故拖延乙方上交蔬菜时间，或故意压级压价，除应赔偿乙方的损失外，应向乙方偿付违约金_________元。
2.甲方如拖延支付乙方菜款的时间，应按银行关于拖延付款的罚款规定，向乙方偿付违约金。
3.甲方如不按乙方交售蔬菜的比例向乙方提供化肥供应指标，每百斤化肥指标拖延一天，应向乙方偿付_________元违约金。
六、乙方的违约责任。
1.乙方如不完成合同规定的交售蔬菜任务，除应按比例扣出平价粮指标外，应根据所欠蔬菜价款，比照银行拖延付款的规定，向甲方偿付违约金。
2.乙方如在未完成交售任务前擅自出售蔬菜，每出售一百斤，应向甲方偿付违约金_________元。
3.乙方如交售使用剧毒农药喷洒以及药性、肥气未脱的蔬菜，应按每百斤_________元向甲方偿付违约金。如果因此造成人身伤亡，乙方应承担一切责任。
七、不可抗力。
如因不可抗力的自然灾害造成蔬菜生产的损失，不以乙方违约论，甲方应据实减少乙方所承担的交售任务。
八、其它。
本合同自甲乙双方签字之日起生效，甲乙双方任何一方不得擅自修改或解除合同，如双方代表人发生变更，不得变更合同。本合同内如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。合同期满，甲乙双方可根据对下一年蔬菜供求的预测，重新签订蔬菜定购合同。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份，交_________等单位各留存一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
防火涂料买卖合同书
乙方：___________________。
为加快本项目工程施工进度，确保工程质量，双方本着真诚合作、优势互补、权责明确的宗旨，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，经双方友好协商，签订本劳务承包合同书，以兹共同遵守。
第一条：工程项目。
2、工程内容：按照规范及业主要求对原材料进行检测，经业主及监理工程师认可后进行喷涂施工。喷涂施工前必须对喷涂表面进行清理，确保喷涂质量符合规范及业主要求。
3、工程地点：_________________________________。
第二条：工程造价。
1、本工程实行单价承包，合同执行期内，单价不予调整。单价：___________________元。
2、本单价为乙方实施并完成本合同工程所需的一切费用，包括人工费、材料费、检测费、机械设备使用费、乙方施工人员食宿费用、误工费、利润、税金及隐含风险在内的费用总和，甲方无偿提供任何人工、材料、机械等完成本工程所需的一切费用。
第三条：工程数量乙方根据技术规范及甲方所提供的施工图纸等有关资料的要求进行施工，按实际完成并经双方认可的合格工程的数量为依据。验工计价总量不得超过设计量(如有变更情况除外)。
第四条：承包方式本合同实行单价承包。乙方承担为实施完成本工程所需的一切成本费用及隐含风险在内的费用总和。
第五条：工程期限。
1、本合同工期：_____________自________年____月____日至________年____月____日终止。(工期中包括甲方其它承包人交叉施工中可能产生的工期损失)。
2、本合同工期保修期自开工至业主验收且颁发了工程交工证书之日起至业主验收且颁发了工程竣工证书之日结束。
第六条：税金本工程的工程营业税、教育费附加及____市建设维护税由甲方承担，其它税费已包含在单价之中。有关国家机关要求甲方代扣代缴的其他税费均由甲方代扣代缴。
第七条：结算程序和方式。
1、按形象进度进行付款，按照甲方与业主的计量结算方式进行结算。
2、甲方现场工程师对已完工程质量进行初步质量评定，根据双方核定已完工的工程量进行付款，工程结束后以业主评定为准。
第八条：工程进度。
1、乙方按照合同要求应积极组织本项目所需的人员、设备等进场。
2、乙方应按照施工组织设计方案积极组织本工程的施工，并保证在合同工期内保质保量完成任务。
3、乙方在施工中必须接受甲方及业主提出的阶段目标要求。
第九条：工程质量。
1、乙方必须对本工程和甲方负责，精心组织，科学施工，达到业主要求的质量等级标准，并服从甲方委派的现场工程师及业主委派的驻地监理工程师的监督、指导，做好现场施工的原始记录及相应的报验资料。
2、乙方施工工程质量应满足业主的要求，由于乙方责任未能达到业主满意的，乙方应按照业主的要求施工、返工、或修改，由此发生的一切费用均由乙方承担。对于不合格的工程，业主不予签证验收，甲方工程部和财务部不予结算支付;对于质量不合格且不按期进行返工处理的工程，甲方在乙方其他工程款中扣除该不合格工程返工的全部费用。
3、隐蔽工程工程具备隐蔽条件，乙方应先进行自检，在隐蔽之前通知甲方和监理工程师进行验收，验收合格后，乙方方可进行隐蔽工程或继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修补或返工后重新验收。
第十条：材料供应。
1、所有材料均由乙方自行采购。所有进场材料经业主同意后方可使用。
2、用于永久性工程的所有材料均应按有关规定附有质量合格证。必须经业主同意后方可使用于本工程。
第十一条：甲方的权利和义务。
1、为乙方提供相关的施工图纸一套，施工记录、试验、竣工资料表格格式一份，项目技术部门的施工技术规范供乙方查阅。
2、及时组织人员对乙方进行技术安全交底。
3、合同生效后根据项目总体计划安排一次或次向乙方移交工程施工区段。
4、甲方委派为现场工程师，根据项目技术规范的标准要求，对乙方的工程进度、工程质量和安全等进行督查、并负责向乙方提供设计图纸(变更设计图纸)，负责与监理工程师联系进行工程中间验收，负责工程中间计量的签证和其它必须的签证。
5、甲方可根据工程进度要求，必要时有权对乙方人员、机械进行统一调配。
6、负责提供供电线路至乙方配电箱，负责在隧道附近提供合格水源。
7、组织对已完工程的验收。
8、负责解决好施工环境。
9、及时拨付工程款。
第十二条：乙方的权利和义务。
1、乙方签订合同的履约人必须自始至终坚守工地，亲自指挥生产。
2、乙方在施工中要严格执行业主规定的工序报验制度，每道工序完成后在取得现场工程师及监理工程师的签认后，方可转入下一道工序的施工;如发现设计图纸有误或图纸与实际不符时，乙方有义务立即报告现场工程师，待其同现场监理工程师协商确认后，按批复的变更设计图纸组织施工;施工中若发生质量事故时，必须立即报告现场工程师，及时提出措施，在取得监理工程师同意后，组织力量进行返工、翻修。
3、乙方应为自己雇佣的员工提供食宿并投保人身意外伤害险。食宿及购买保险的一切费用由乙方承担，其费用包含在工程单价内，甲方不单独支付。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，甲方对乙方雇员的人身死亡或伤残均不予赔偿;甲方也不对乙方与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。
4、施工中若发生变更设计，乙方应积极予以配合，不;乙方应承担其出入现场所需的专用或临时道路、桥;缺陷责任期同甲方与业主签订的一致，若在缺陷责;乙方的主要管理人员，应上报甲方予以认可，中途;乙方应对本合同及合同施实中甲方下发的一切指令;已完工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成;乙方在施工害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。
5、施工中若发生变更设计，乙方应积极予以配合，不得拒绝，此类的变更不影响乙方对合同所应承担的责任和义务。
6、乙方应承担其出入现场所需的专用或临时道路、桥梁的通行权的一切费用，有义务为甲方合同段的其它区域施工的承包人提供施工便利。
7、缺陷责任期同甲方与业主签订的一致，若在缺陷责任期内出现(或可能出现)质量问题，乙方应自费及时维修，如果甲方代为维修，则全部费用由乙方承担。
8、乙方的主要管理人员，应上报甲方予以认可，中途更换时，必须经甲方同意。乙方按照甲方的要求进场的设备、仪器和材料未经甲方同意，不得将上述物品或其中任何部分运出现场。
9、乙方应对本合同及合同施实中甲方下发的一切指令、文件等资料进行保密，如有泄密事件一切损失由乙方负担。
10、已完工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期内发生损坏，乙方自费予以修复。
11、乙方在施工区域内要保护当地自然环境，遵守环境保护法律法规，要做到不污染环境，不破坏树木、草地等，采取合理的环境保护措施。如造成环境污染损失，由乙方自行承担。
12、为生产工人配备必须的符合国家标准或行业标准的劳动保护用品。组织施工人员进行安全知识学习和基本的安全防护培训。
13、负责由乙方所提供的各项资料的收集、整理及整编，并承担相应费用。
第十三条：安全生产、文明施工。
1、乙方应遵守国家及地方的法律、法令及规章制度。
2、乙方应建立内部安全管理组织机构，设立专职安全员，健全安全规章制度。
第十四条：违约责任。
1、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_____的违约金。
2、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金______________元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十五条：争议的解决甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第__________种方式解决争议：
(1)双方达成仲裁协议，向_______仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
第十六条：_____________合同份数。
1、本合同正本____份，具有同等效力，由甲方和乙方各执_____份;。
2、本合同副本_____份，甲方执_____份，乙方执_____份。
______________年____月____日。
乙方：___________________。
委托代理人：______________。
_____________年____月____日。
防火涂料买卖合同书
经甲、乙双方共同协商，达成协议如下：
二、买方：______________地址：______________。
三、机器交货地点、交货方式：______________。
四、甲方承诺：依本协议提供给乙方的机器来源合法，无偷盗、无借贷、无产权纠纷，免受第三方追索。如有任何与本协议约定的机器相关的纠纷，由甲方负法律责任，与乙方无关，乙方不承担任何法律责任。
五、本协议提供的机器由于是二手设备，具有一定的特殊性，甲方不提供任何售后服务。
六、运输方式：乙方自行运输，在运输途中出现的任何意外与甲方无关。如在运输过程中出现任何意外，由乙方和运输方自行协商相关事宜。
七、交接货物时，乙方应和甲方共同检查机器的状态，因属于二手设备，以现场双方认可为准，签字生效。
八、乙方向甲方支付人民币______________圆定金后本协议开始生效，乙方需在内联系运输工具到交货地点提货。付完______________圆余款后，乙方才能取得该机器的所有权。
九、本协议一式两份，双方各执一份，双方代表签字、按手印后生效。
十、双方对本协议所产生的纠纷可自行协商解决，如协商不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
甲方代表：______________乙方代表：______________。
身份证号：______________身份证号：______________。
电话号码：______________电话号码：______________。
签定日期：______________签订日期：______________
防火涂料施工合同
8、施工前必须将构件表面尘土等杂物清除干净，方可涂装防火涂料。
9、严格按设计图(资料)、及国家规范规程的要求进行防火涂料的施工，遵循防火涂料涂装的技术规定;采用有效措施，防止环境污染。
10、做好施工人员的安全防护工作，确保安全。
11、提供的防火涂料必须具备国家检测机构的检测报告、生产许可证及产品合格证，并至甲方和有关行政管理部门备案。所有与本工程验收有关的资料乙方应按当地监督管理部门的要求整理，一式两份。
12、接受甲方及业主有关人员的监督，如有质量及施工安全问题应及时处理;涂刷时应保护好周围其它建筑的清洁。
13、协助甲方办理消防竣工验收手续。
14、工程竣工后，乙方应根据甲方需要将验收资料提供给甲方，甲方应签收资料移交单。
八、付款方式：面积以蓝图钢结构实际展开面积为准。
双方合同签订，乙方组织人、料进场，甲方付给乙方总工程款的30%，工程施工完成后付工程款的50%，剩余20%消防验收合格后一次性付清。(注：由于甲方付款不到位，造成工程延期，乙方将不承担任何责任。另外由于甲方资料不完善，或因资金不到位，造成工程无法验收或故意拖延不验收，甲方应将余款在工程竣工确认单开出起60日内付给乙方)。
九、安全生产文明施工：
乙方必须严格按国家、地方政府及甲方有关规定，确保工程安全生产文明施工。一切因乙方施工原因造成的质量及安全事故，其责任及费用由乙方自行承担。
十、对二次污染返修费用由甲方承担。
十一、乙方应听从甲方指挥，并将施工组织设计方案提交给甲方。
十二、违约责任：
1、甲方不能按期付款，除工期延顺外，另承担合同总价每天千分之三的违约金。
2、如防火涂装工程验收不合格，乙方应积极返工直至验收合格。
十二、本合同未尽事宜，双方另行协商;补充协议具有同等效力，协商不成时提请施工当地人民法院解决。
十三、本合同一式两份，双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效，双方办理完财务结算后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》。《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同共同遵守。
一、工程概况：
工程名称：工程地点：工程量：约_____________，按实际涂刷面积计算。合同价款：约_______________，按实际涂刷面积结算。
二、工程承包范围：
承包范围：
工程质量与工期：
1、工程质量：本工程质量按甲方要求涂刷。因施工技术问题造成的损失及责任由乙方负责。防火参数：本工程采用白色防火涂料，耐火等级为二级，具体耐火时间见下表：联合厂房办公楼及辅助用房施工方施工时严格按图纸要求施工，防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合现行国家标准《钢结构防火涂料应用技术规程》的规定。厚度要求：薄型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚型防火涂料涂层厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限要求;且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。表面裂纹：薄型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm，厚型防火涂料层表面裂纹宽度不应大于1mm.
2、工程要求：以配合甲方工程进度要求。
三、双方责任：
1、甲方负责协调与其它工种的配合，负责乙方技术性资料的审核，负责对乙方按工程进度拨付工程款，负责免费提供施工所需正常用水、用电及工人住宿。组织质监部门负责工程监督、检查和验收工作。工程如需变更，甲方应提前通知乙方，经乙方同意后方可施工，甲方以实际增加工程量追加工程款。
2、乙方负责编制组织方案和施工进度计划，与协作单位做好文明施工，确保施工人员的安全。乙方施工中的一切安全事故乙方自负。派驻工地代表施工中乙方全部事项。乙方需自备所需工器具及设备。
四、工程款与付款方式：
1、工程造价：为每平方米__________元。
2、工程合同价款约(大写)：_______________________元。本合同价款不含税。
3、付款方式：材料进场，付工程款的______________元，工程进行到一半时付工程款(大写)_____________元;工程结束，按实际涂刷面积3日内结清余款，留__________%，消防部门验收后，7日内结清余款。
甲乙双方在施工中应密切配合，严格遵守操作规程，杜绝各类事故发生。如有发生，由责任方承担一切责任。乙方进入现场应遵守甲方制定的规定，文明施工，教育工人遵纪守法。
七、违约责任：
1、双方应共同维护本合同内容，及时拨付工程款。不得随意更改或解除，如发生争议双方应友好协商或提交仲裁机构解决。
2、在施工期间，乙方应遵守甲方制定的规定，文明施工，如发生事故，由乙方自行承担。
3、甲方应按合同约定及时拨付工程款，如有特殊情况，应以书面形式通知乙方，否则因此造成责任由甲方负责。
4、非乙方原因或由不可抗力因素造成的工期延误，甲方应适当延长工期。
八、附则：
本协议经甲乙双方签字盖章后具有法律效力，双方应严格遵照执行，任何一方无权私自更改，否则承担一切责任。本合同一式四份，双方各执两份，签字盖章生效。本工程完工验收合格，工程款全部付清后，本合同自然解除。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。