太阳能光伏板安装合同模板

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!

太阳能光伏板安装合同模板篇一

法定代表人：

甲方： 乙方： 法定代表人：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式 涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作 方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。

epc 总承包模式，即由甲方负责投融资，乙方负责电站的设计、采购、施工等总承包建设，乙方协助甲方在国开行办理贷款。

二、合作规模

根据双方的战略规划，计划在 _____________ 年内共同协作完成光伏电站 _________ 兆瓦的装机容量。

三、合作期限

太阳能光伏板安装合同模板篇二

乙方：

一、 工程概况

1.2工程地点：

1.4工程承包方式：包清工施工，所有安装调试工具乙方自备，施工材料由甲方负责提供。

二、工程工期

2.1本工程自 年 月 日开工，于年月 日竣工。

2.2如有工期延误，出现以下2.2.1—2.2.3条约定的情形，并且乙方在约定情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延。

2.2.1甲方因故临时调整或变更乙方的施工时间，对施工完成进度有影响的，应予乙方书面形式通知，并加强协调工作。

2.2.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

2.2.3出现本合同规定的不可抗力；本合同中的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的.自然灾害，以及双方书面确认的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的24小时内通知另一方，并在7日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。

2.3非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方须向甲方支付合同总价款的0.3%每天的违约金。

2.4由甲方协调原因造成乙方不能连续施工停工时，甲方应承担乙方下次人员施工时的来回路费。

2.5工期提前乙方在保证工程质量前提下的工期提前完工甲方不应被拒绝。

三、合同价款：

本项目合同款总价为：人民币大写

四、关于工程质量的约定：

4.1质量要求：工程质量应符合相关国家法律法规和双方约定质量要求，并适合工程项目用途。

4.2质量不符的责任：在工程验收之时或工程保修期内工程质量不能达到质量要求，乙方应承担全部费用负责返工。

五、关于验收的约定

5.1本工程制作图纸、说明及太阳能相关标准由甲方提供，竣工后由甲方按制作图纸、说明及太阳能相关标准验收。

5.2甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方没有验收，乙方不得进行后续施工，否则后果自负。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方全部承担，并承担因此给甲方和第三方造成的一切损失，工期不顺延。

六、合同价款支付方式

6.4余下工程款的5%，一年后付清。

七、双方的责任与义务

7.1甲方的责任与义务

7.1.1甲方每次出示书面委托给乙方，指派甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其它事宜。

7.1.2乙方施工时，甲方需提供与其相关部分的配合和协调。

7.2乙方的责任和义务

7.2.1乙方负责本合同管道保温的修复及外防护层制作，乙方施工如不符合甲方的要求，甲方有权责令乙方全部返工，直至达到甲方的设计要求和质量标准。

求处理。甲方仅负责协助对乙方安全行为和有关措施进行检查和监督，但对其行为的结果不负任何责任。

7.2.3服从现场甲方驻地代表、监理及总包方管理，合理安排施工进度，按期竣工，做好甲方成品保护工作，如出现损坏，照价赔偿。

八、售后与维修

8.2本工程自竣工验收之日起，乙方将对本工程施工问题免费保修一年。

8.3一年免费保修期满后如出现问题，由甲乙双方协商维修费用，乙方上门负责维修调试好。

九、合同的变更和解除

9.1合同变更方式：甲方驻工地代表的权限为对合同约定的工程进行初验收（最后结算应以总包方加盖公章的正式验收证明为准）和本合同明确约定的其它事项，甲方代表权限以外的其他事宜（如工程量增减、设计变更、乙方是否可转包、分包等）由甲方与乙方另行签订书面补充协议，自双方签字并加盖公章后生效，与本合同具有同等法律效力，其他形式无效。如无签署生效的书面补充协议，乙方应严格按照本合同约定履行，否则应被视为违约行为，乙方应在甲方要求下恢复原状并赔偿甲方损失。

9.2合同的变更、解除权：一方对合同进行变更或解除时，应提前向另一方发出书面通知，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方有此造成的经济损失。

9.3乙方违约时的解除：如乙方违反有关法律规定或合同约定，甲方有权变更或解除合同，乙方应该按本合同约定承担违约责任，并赔偿因此而给甲方造成的损失。

十、争议或纠纷处理：本合同执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意提交济南仲裁委员仲裁。

十一、本合同未尽事宜，由双方另订补充协议，作为本合同的组成部分。

十二、合同生效条件与份数

12.1生效条件：合同双方签字盖章后生效。

12.2合同份数：本合同正本叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有相同法律效力。 十三、本合同履行完成后自动终止。

本合同经双方协商后形成，而且各方对本合同条款的含义已经全部理解并无异议后签署。 甲方：（章）乙方：（章）

签字人： 签字人：

时间： 时间：

太阳能光伏板安装合同模板篇三

乙方：潢川利民科技路灯厂太阳能路灯厂

甲方将阜康佳苑7号楼太阳能安装工程承包乙方负责施工。为了保证工程质量及明确双方责任，双方依照《中华人民共和国经济合同法》、《工程安全安装条例》的具体情况协商达成如下协议，共同遵守。

一、施工地点，在阜康佳苑7号楼，施工时间为xxx结束。

二、太阳能工程为22套，太阳能安装费用为4500.00元（大写：肆仟伍佰元），包括一切费用。工程结束以后，乙方经过试水、试压、调试，用户验收合格后，甲方付给乙方80%工程款，剩余工程款在试用一段时间后无问题，甲方全部付清余款。

三、乙方在太阳能安装期间，必须要严格遵守工程安全技术规程，安装工人安全操作规程，消防条例和其他相关法规规范，防止发生安全事故。若发生一切安全事故、人员伤害等一切全部由乙方负责处理，并承担全部费用及相关法律一切责任。与甲方没有任何一点责任。

四、乙方在施工期间，甲方须配合乙方施工，乙方一定要文明施工，

与施工工地用方保持良好关系，如果双方施工期间违背合同条例，要拿出

50%的违约赔偿给对方。

五、未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商不成由招远市人民法院裁决处理。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

乙方：

性价比高的一点的太阳能路灯还是建议到潢川利民科技路灯厂根据你的情况一对一的进行定制，定制的在同等质量下，价格是相对较为优惠的。

太阳能光伏板安装合同模板篇四

买方： (下文简称：甲方)

卖方： (下文简称：乙方)

第一条货物名称、品种、规格、数量及供应合同金额

1、产品的技术标准：以双方签定内容为准

2、生产按照客户要求生产!

4、甲方应按照合同规定的期限及方式向乙方支付合同金额。

第二条 技术要求

安装客户要求生产!

第三条 交货日期、地点及付款方式。

1、乙方在收到买方交付的合同总金额30%后即(4800元)为生产定金，于10天内为甲方生产并备齐合同中所列货物，货物生产完工后乙方收到甲方剩余的70%后即(11220元)组织发货。

2、交货地点及运输方式：施工现场，或根据甲方要求的运输方式(物流，铁路运输)发货到指定地点，运费由甲方承担。乙方在运输过程中应对灯杆采取相应的保护措施，防止油漆在运输过程中损害。

第四条 质量保证：

1、 乙方应保证其提供的货物是全新的，并在各个方面符合双方约定的质量、规格和性能的要求。 甲乙双方确认，乙方出售产品的正常使用，合同项下货物的质量保证期为出厂后三年，如甲方未使用乙方产品零部件或乙方认可的产品零部件，甲方购买的产品乙方不提供质量保证期。

2、质保期内因质量问题退回的坏品，乙方免费维修或更换，并承担由此产生的维修费用，但不承担其他连带责任。

第五条 验收

1、产品的质量验收：乙方负责货物按合同标准保质、保量的送到甲方施工现场，如路途中有损坏或丢失乙方负责补货到位。

第六条 不可抗力

的制造问题和其他无法预见或不可避免的事件)导致卖方延误或无法如期交货，卖方 不承担违约责任。

2、在出现上述事件后，乙方应在三日之内通知甲方，并快递一份事故证明给买方。该证 明由事故所在地的政府机构签发，以证实事件的发生。

2、在不可抗力事件终止时或者在不可抗力事件的影响消失后，乙方仍然有责任采取必要措施，加快发货。如不可抗力事件或者不可抗力事件的影响阻碍本合同的履行持续达 1 个月的，甲乙卖双方可就是否继续履行本合同进行协商。

第七条 违约责任

1、乙方因产品质量问题不符合双方合同约定，乙方应及时对不符合要求的产品的缺陷作出改正或更换产品。如因产品质量问题，确实无法使用，由乙方承担。

2、若因乙方原因导致延误交货，由乙方承担因此发生的额外运费。不可抗因素除外。

3、甲方不可单方面解除本合同，否则需承担违约责任，向乙方支付合同总额3%的违约金。

4、甲方未按本合同约定期限付款(包括因甲方未按约定期限提货而造成的付款延迟)，延迟付款日期超过约定付款日期10天以上的，每超过一天，支付合同总额1‰的违约金，在甲方未付到合同总款的100%以前，货物所有权仍归乙方所有。

第八条 其他约定

1、本合同由双方代表签字生效。

2、本合同一式两份，双方各执一份，具备同等法律效力。

3、本合同允许有附加协议，附加协议具备同等法律效力。

4、本合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，由双方平等协商补充。

5、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决，如无法协商解决，任何一方均有权提交 其企业所在地 仲裁委员会仲裁解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

太阳能光伏板安装合同模板篇五

太阳能光伏板安装合同模板篇六

*方：

乙方：

一、工程概况：

工程造价：

项目：太阳能

单价：计量单位：台数量：台

总计造价：

二、结算方式：

1.*方自本合同签订之日起日内向乙方支付工程总价%预付款，计**（大写）元。

2．设备安装完成投入使用后支付合同总价%工程款，计**（大写）元。其余工程款半年内付清。

三、售后服务：

1.乙方提供的产品，主机终生保修，其它附件五年内保修，在保修期内凡属产品质量问题，出现故障造成维修所发生的一切费用，均由乙方承担。

2．保修期内，非产品质量问题造成的维修及保修期外的

维修，乙方及时上门服务，维修所发生的材料及服务费用由*方承担。

3．因不可抗力造成的故障·事故*乙双方协商解决。

四、双方责任和义务

1．*方责任和义务：免费提供存放工具·物品的场所，保*施工人员正常出入施工场地。负责保护好太阳能的一切物品。

2．乙方责任：乙方保*其提供是经检测·实验合格的产品，并在各方面符合合格规定的质量·规格和*能要求。

五、合同纠纷解决方式

双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成活不愿协商时，双方一致同意提交乙方所住所地*法院诉讼解决。

六、合同终止·合同变更与修改

1．当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务，合同自动终止。

*方：乙方：

年月日

需方：（以下简称*方）

供方：（以下简称乙方）

*、乙双方为了保*全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。

第三条、交货时间及付款方式

1、乙方于月(*方应保*具备施工条件)。

2、*方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕经*方验收合格后交付总价金额的%（自送货日起，因*方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款）。乙方安装完毕后，通知*方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。

第四条、保修条款：

乙方保*所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为年（主机包括：太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到*方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡）

第五条、、违约责任

乙方未能按合同交货，延迟交货超过15天(因天气原因、*方原因除外)，要承担总货款3%的赔偿金。*方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在*方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若*方未能按上述支付款项,逾期未付款项达15天时，乙方有权中止*方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,*方已付款项不退。

第六条、合同的解除条款

如出现下列情况，*方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与*能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，*方可退货或解除合同。

第七条、施工责任

1、*方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由*方负责解决。项目现场已安装设备由*方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由*方负责。设备安装途中或已完毕，*方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈（最低按500元起）。

2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、*方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。

第八条、争议的解决

*乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地*法院提起诉讼。

第九条、合同正本及合同生效

1、本合同一式两份，*乙双方各执一份。

20xx年月日

*方：(以下简称*方)

乙方：(以下简称乙方)

一、工程概况

工程名称：嘉园3～12#楼太阳能系统采购安装

工程地点：

太阳能光伏板安装合同模板篇七

承包人(乙方)：

依照《_合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)

2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

开工日期：

竣工日期：

合同价格

本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为 年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

1、工程质量

(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

2、质量检查：

1 起诉讼。

(1)调解要求停止施工，且为双方接受。

(2)、法院要求停止施工。

1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。

1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

太阳能光伏板安装合同模板篇八

1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。()如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：_________________万元)。

2、居间报酬结算方式：_________________

居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

1、本合同签字生效后，如果至xx年xx月xx日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。

合同签订地：_________________

乙方指定账户户名：_________________

乙方指定账户账号及开户行：_________________