实用延期交货补充协议(通用15篇)
即兴是一种富有创造力和艺术性的表达方式。完美不是目标,而是过程中的一种发现和成长。通过观看和分析优秀的即兴表演作品,可以提升自己的表演水平。
合同延期补充协议
延期补充协议
一、产品规格及数量。
二、制造标准:国家标准。
三、质量检验:为确保产品之质量,本公司于产品出厂前均按国家标准或企业标准严格检验。
四、包装方式:普通包装。
五、运输方式:汽运。
六、交货日期:合同签订15天内。
八、验货方式:需方收到产品后,应于当天内完成外形之验收,逾期则视为需方已验收合格,内部验收则按供方企业标准验收,需方应于10日内完成。
九、纠纷解决:双方协商解决。协商不成,按合同法解决。
十、违约责任:若需方未按时付款与供方,或供方未能按期交货与需方,逾期一日,违约方每日罚滞纳金万分之二点五。
十一、质量保证:符合国家标准及企业标准的合格品、实行三包,质保期为安装调试合格日起12个月或货到18个月(以先到时间为准)。但若遇台风、地震或其它不可抗力事件,本公司则不负保固责任。
十二、需方在货款尚未付清前,产品之所有权归属于供方。
十三、担保方式:无。
十四、本购合同壹式贰份,供方、需方各执壹份为凭。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
延期交房补充详细协议
根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的“______________“小区,按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。
1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为_______年_______月_______日,自合同约定交房日期起合计违约________天。
2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金_______万元。
5、甲乙双方再无任何纠纷。
6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。
签订时间:_______________签订时间:_______________。
延期还款补充协议
借款人:有限责任公司(以下简称甲方)。
贷款人:有限公司(以下简称乙方)。
鉴于:
甲方因,不能如期偿还年月日签订的元。
借款合同。
(以下简称原合同)项下的借款,向乙方申请延长借款期限。乙方经审查,同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致,达成如下补充协议:
一、甲方根据原合同应向乙方借用的资金借款人民币元(大写:元整)应于年月日到期。截止到年月日止,上述借款未还偿还金额元(大写:元整),现约定延期到年月日偿还。
二、借款利率与利息。
延期后的借款利率与利息,按原合同的约定执行。
1、从延期之日起,按银行同期贷款利率上浮aa%确定(即中国人民银行相应档次利率×),为年利率%。
2、从延期之日起计息,按月结息。
3、延期还款期届满时,当期利息与本金一并清偿。
三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项,仍按原合同约定的条款执行。
私人借款延期补充协议
第一条本协议为(________)________字第________号借款合同(下称原合同)的借款延期偿还协议书。
第二条借款方按借款用途使用借款,因贷款到期不能如期归还时,可签订本协议。
第三条展期理由:____________________________________。
第四条原贷款金额人民币(大写)________________。
第五条展期借款金额人民币(大写)_______________。
第六条展期借款利率:月息________‰。在协议履行中,如国家调整利率,自调日起,按调整利率执行。
第七条原借款期限:自____年____月____日至____年____月____日止。
第八条展期期限:至____年____月____日止。
第九条在展期内,借款方应主归还借款。到期不还,不再重新展期,按逾期贷款处理。
第十条原合同为保证借款合同时,保证人必须提供认可证明。
第十一条本协议书一式____份,借款方____份,贷款方____份,保证人____份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
延期交房补充详细协议
根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的“佰利奥体城“小区,按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于_______年_______月_______日办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。
1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为_______年_______月_______日,自合同约定交房日期起合计违约______________天。
2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计_______年_______个月(共计______________元)由甲方直接交付物业服务单位。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金__________万元。
5、甲乙双方再无任何纠纷。
6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。
延期交房补充详细协议
由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用,为了维护乙方的权益,甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经充分协商,签定本协议,由双方共同遵守。
一、本协议内容作为《________小区购房合同》的补充协议执行,与购房合同具有同等法律效力。
二、交房时间。
1、________年________月________日一期开始交房,8月30日前结束(一期包括3、5、6、7、8、10、11、12、13号楼)。
2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件。
三、证件办理。
甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》,保障业主应有的合法权益,于交房时办理完毕;并按照合同规定,于交房后两年内办理房产证。
四、违约赔偿。
2、因业主还款形式不一致,特作如下规定:
1)全款支付的业主,享受以上违约补偿。
2)分期付款的业主,在交房之日必须支付到购房合同规定的付款额。
度,就可享受以上赔偿。
五、违约金支付方式。
________年________月________日至________年________月________日的违约金自________年________月开始每月抵扣业主的代扣款,分期与全款及交房后办理代扣的在交房之日抵扣业主的配套费和尾款(多退少补),配套费征收标准必须符合政府规定,甲方必须出具书面材料。
六、工程进度的监督。
1、甲方承诺在________年________月________日前完成一期楼座内的所有工程,并冬季施工建设地库。具体工程计划及施工进度表,甲方须向业主公示。
2、乙方自发推选工程监督人员,并按甲方提供的工程计划及施工进度表每星期实地考察监督,并在业主群公示施工进度的图片和文字,甲方须向乙方监督人员提供安全防护装备。
3、工程进度未达到工程计划及施工进度要求的,甲方有义务向乙方监督人员做出解释。
七、解决争议的方式。
本合同未尽事宜,双方以友好协商的原则妥善解决,如双方发生争议,可向**市仲裁委员会申请仲裁,亦可直接向太原市人民法院起诉。
八、附则。
1、本协议为主合同不可分割的组成部分,与主合同具有同等法律效力。
2、其它未尽事宜,双方协商另签补充协议,与主合同具有同等法律效力。
3、本协议及合同或附件的任何变更、修改或增减均须双方同意后由授权代表签署书面文件,具有本合同同等效力。
4、合同签定后,不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除。如。
单方解除合同,应赔偿对方因此造成的一切损失。
备注:本协议共4页,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):________________。
法定代表人(签名):________________。
乙方(盖章):________________。
法定代表人(签名):________________。
本合同于________年________月________日签订于。
租房合同延期补充协议租房合同延期补偿协议
出租方:______(以下简称甲方)。
身份证:_________________。
承租方:______(以下简称乙方)。
身份证:_________________。
根据甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,为明确双方之间的权利义务关系,就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,订立本合同。
一、房屋地址:塘南新村北区年。
1、自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2、房屋租金:每月_____元。按月付款,每月提前五天付款。另付押金_____元,共计______元。(大写:_____万_____仟_____佰_____拾_____元整)房屋终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。
3、乙方向甲方承诺,租赁该房屋仅作为普通住房使用。
4、租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。
二、房屋修缮与使用。
1、在租赁期内,甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如乙方因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应负责修复或给予经济赔偿。
2、该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外,均由甲方负责(但乙方使用不当除外)。甲方进行维修须提前七天通知乙方,乙方应积极协助配合。
3、乙方因使用需要,在不影响房屋结构的前提下,可以对房屋进行装修装饰,但其设计规模、范围、工艺、用料等方案应事先征得甲方的同意后方可施工。租赁期满后,依附于房屋的'装修归甲方所有。对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。
三、房屋的转让与转租。
1、租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得擅自转租、转借承租房屋。
2、甲方同意乙方转租房屋的,应当单独订立补充协议,乙方应当依据与甲方的书面协议转租房屋。
四、乙方违约的处理规定。
在租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应向甲方支付合同总租金__________年,从____________年___月___日起到______年___月___日为止,乙方需在一次性付清租金后方可使用。
三、年租金为_________________元整。同时,乙方预交_________元作为保证金,合同终止时,与欠费、违约金冲抵,多退少补。租赁期间,甲方不得以任何理由任意调整租金。
五、在房屋租赁期间,水费、电费、煤气费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方支付。取暖费由甲方支付。租赁期满时,乙方须交清欠费,并承担延期付款的违约责任。以下数据由甲乙双方核对后,乙方填写。
六、租赁期间,任何一方要求终止合同(发生甲乙双方能力范围之外的不可抗事件的情况下除外)须提前一个月通知对方,并偿付对方违约金_________元。
七、租赁期间,未经甲方同意,乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途,发生甲方能力范围之外的不可抗事件和乙方违约的情况下,乙方的经济损失甲方不予补偿。
八、由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的,由乙方承担赔偿责任,向甲方支付赔偿损失及维修费用。
九、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(出租方):_____________。
乙方(承租方):_____________。
日期:_________年________月________日
租房合同延期补充协议租房合同延期补偿协议
发包方:房地产开发有限公司(以下简称甲方)。
承包方:建筑工程有限公司(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在工程建设施工合同的基础上,双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下:
一、项目概况:
本项目位于新村四周沿街地块,地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房,均为框架结构。建筑占地面积10279。00平方米,地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米,储藏间建筑面积2889.13平方米,地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)。
二、工程形象进度。
本工程主体全部结顶,并进过中间安全、结构验收,装饰工程开始施工。
三、工期延误原因。
1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨,自然不可抗力等因素延误。
四、工期延误时间。
现经甲乙双方协商,经甲方同意确认,原合同竣工日期20xx年8月9日顺延至20xx年6月30日。
五、协议生效。
协议订立时间:年月日。
协议订立地点:建筑工程有限公司,本协议一式四份,双方各执二份,本协议双方签字盖章之日起生效。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人:法定代表人:
年月日年月日。
租房合同延期补充协议租房合同延期补偿协议
关于《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》。
xx资源研究所:
根据《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》编号:xx[2007]002中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容、2月1日的签订的补充协议及与贵所在11月3日商议的延期服务费事宜结果,我方编制了《xx豹房南里住宅小区改造工程建设委托监理延期协议书》,现提交贵所,妥否,请领导审批。
请贵所尽快将意见反馈我部,我部将根据贵所意见进行相应修改。
附件:监理延期服务费计费说明。
北京xx工程管理咨询有限公司。
xx项目监理部。
二00九年十二月十二日。
抄报:北京xx工程管理咨询有限公司。
附件:
监理延期服务费计费说明。
根据工程委托监理合同中《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:xx[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定,工程发生非监理责任的工期延后,每月向监理方支付费用按实际发生,由双方协商确定的原则,我司提出以下监理服务费计算原则如下:
1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定,应按比例计算延期服务费用为:
2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》(发改价格[2007]670号)计费标准规定,施工监理服务收费应按照下列公式计算:
(1)施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1+浮动幅度值)。
按照建筑安装工程费29000万元计算,未考虑浮动幅度值,按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果,在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠,目前“xx工程委托监理合同”中约定服务期限(12月22日至2012月22日)将到期,期间因受奥运及其他等因素的影响,造成工期延长,我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行,望贵局对我司所提交关于《xx住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准,谢谢!
北京xx工程管理咨询有限公司。
xx住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书。
本协议由以下双方于2009年___月___日在北京签署:
甲方:xx资源研究所。
乙方:北京xx工程管理咨询有限公司。
鉴于:
1、《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》(简称“合同”)编号:xxx和合同补充协议的相关条款。
2、乙方提供的监理服务已满监理服务期和免费监理服务期累计为730天的合同约定。
3、甲方拟要求乙方按合同有关条款的规定继续提供监理服务,并同意支付乙方延期监理服务费用。
甲乙双方经友好协商,就有关事宜达成一致意见,特订立本协议,以兹信守:
三、双方同意,按月计量支付时,当月服务时间不足15天(含)的不再计取服务费用,超过15天的按整月计取和支付。
四、本协议自甲乙双方签字(盖章)之日起生效。
五、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等效力。
(此页无正文)。
甲方:xx资源研究所。
授权代表:
乙方:北京xx工程管理咨询有限公司。
授权代表:
甲方:
乙方:
丙方:
208月10日,甲、乙双方共同签订了一份《建设工程委托监理合同》,甲方将由丙方承建的、位于百花洞的深圳市xxx有限公司厂区建设工程委托乙方监理,监理费为人民币120,000.00元(大写:壹拾贰万元整)。合同签订后,由于丙方屡次拖延工期,导致工程建设及监理活动都发生停滞和迟延。为有效促进建设合同及监理合同的继续履行,现三方在平等互利的基础上协商一致,达成补充协议如下:
一、丙方须加紧完成厂区建设工程施工,乙方继续完成对。
深圳市xxx有限公司。
厂区建设工程的监理业务,原《建设工程委托监理合同》的。
合同期延长至2009年4月30日;。
二、除原《建设工程委托监理合同》约定的人民币120,
000.00。
元监理费外,甲方另行支付人民币55,000.00元作为合同期延长给乙方造成的附加工作的监理报酬。该笔附加费用分两次支付给乙方:1.本协议签订之日起三日内,乙方向甲方支付人民币35,000,00元;2.工程竣工验收之日起三日内或2009年4月30日前(以先到为准)支付剩余人民币20,000.00元。甲方迟延支付附加工作的监理报酬的,以每日1‰向乙方支付违约金。
上一篇:工地车祸误工证明怎么写下一篇:防火门购销安装合同
工程延期补充协议
建设单位:_________________(甲方)。
施工单位:_________________(乙方)。
_________________有限公司,根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。
1.增加工程:_________________凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程,增加工程量以三方现场收方签证为准,作为计量依据。
2.新增工程计价均按_________________定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。
3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。
4.本协议一式6份,甲方一份,乙方一份。
5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
补充延期协议合同
根据《劳动合同》甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,签订补充协议,以资遵守。
《劳动合同》约定:“甲乙双方应按规定参加社会保险。甲方应按有关规定为乙方缴纳养老、医疗等社会保险费,乙方应缴纳的社会保险费由甲方代扣缴。”
现乙方要求将甲方应交的各项养老、医疗、失业等保险直接以现金方式同工资一起发放,由乙方自行承担一切法律责任。乙方也有此项要求并书面提出申请,在此前提下甲方将应交纳的养老、医疗、失业等保险费及乙方本人应交部分费用以现金方式直接发放给乙方。如*要求企业进行缴纳,甲方被追究责任,乙方应将发放的全部费用退还甲方,由甲方再行缴纳。
甲方(盖章):______________。
乙方(签名):______________。
___年__月__日。
工程延期补充协议
一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的建设工程委托监理合同的具体规定。
二.本协议为双方签订的建设工程委托监理合同的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。
三.本协议有效日期为:_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。
四.监理费用。
按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快,乙方必须机动增加监理人员,以保证工程质量。
租房合同延期补充协议租房合同延期补偿协议
协议编号:
甲方:
乙方:
甲乙双方于年月日签订了一份金额为元,编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日,以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方:乙方:
签字盖章:签字盖章:
日期:日期:
工程延期补充协议
发包人:_____________。
承包人:_____________。
发包人:_________________(以下简称:_________________甲方)。
承包人:_________________(以下简称:_________________乙方)。
一、写明具体补充的内容。
二、如有未尽事宜,双方另行协商。
三、此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。
四、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方(盖章)___________。
法定代表人(签章)___________。
乙方(签章)___________。
____年_____月_____日。